Página principal



Adjudicacion directa selectiva

Descargar 0.9 Mb.

Adjudicacion directa selectiva





Descargar 0.9 Mb.
Página35/36
Fecha de conversión06.08.2018
Tamaño0.9 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:


Cuando un bien sea declarado no conforme, EL CONTRATISTA se obliga a recoger y a reponer dicho bien (utilizado o no) en los almacenes de cada punto de destino. Con respecto a un bien declarado no conforme, EL SEGURO no reconocerá pago alguno, sin lugar a reclamo de EL CONTRATISTA por daños y perjuicios.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:

EL SEGURO no está obligado a recibir, en cada punto de destino, los equipos fuera de las fechas establecidas; si al análisis visual presenta condiciones evidentes de inadecuada calidad o algún tipo de deterioro, entre otras irregularidades de entrega.


CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: FORMA DE PAGO DE LOS EQUIPOS


EL SEGURO se obliga a pagar a EL CONTRATISTA en nuevos soles, dentro de los siguientes plazos:


Pago Contra-Entrega: Luego de la recepción formal de la documentación correspondiente (numeral 4.38 de las Bases), de acuerdo a lo establecido en el artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


El contratista opcionalmente podrá solicitar el abono en cuenta corriente a través de la banca electrónica. Esta solicitud será cursada oportunamente a la Gerencia de Operaciones Financieras de ESSALUD mediante carta firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la siguiente información:


- Razón Social

- R.U.C.

- Banco (a la fecha se viene trabajando con 4 Bancos: Continental, Crédito, Scotiabank y Citibank), esto queda a libre elección del contratista y en el orden de preferencia que desee.

- Número de cuenta (corriente o ahorros – soles)

- Correo electrónico

- Persona y teléfono para efectuar coordinaciones


El bien ofertado incluirá todos los costos; es decir, los gastos de importación, transporte interno, seguros, capacitación, mantenimiento preventivo incluyendo repuestos e insumos, gastos de personal, movilidad, tributos, gastos financieros y otros adicionales hasta la entrega e instalación en su destino final, las pruebas hasta la puesta en servicio o labores conexas, así como cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo del equipo médico. Por lo tanto, ESSALUD no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Los precios ofertados no estarán sujetos a reajuste alguno.


Es requisito de pago que EL CONTRATISTA haya cumplido con la entrega total de lo indicado en la Orden de Compra / Guía de Internamiento.


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍAS (CARTAS FIANZA Y/O

PÓLIZAS DE CAUCIÓN)


EL CONTRATISTA entrega garantía(s) incondicional(es), solidaria(s), irrevocable(s), y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de EL SEGURO, por (los conceptos, importes y vigencias que según el caso se aplicarían):


  1. De adelanto: ………………………...........................................................................

  2. De fiel cumplimiento del contrato: ……………….......……....................................

  3. Adicional por el monto diferencial de propuesta: ............………...……..............


Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o que están consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


EL SEGURO procederá a ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento; cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato; o cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, EL CONTRATISTA no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENALIDADES


Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la entrega e instalación de los equipos médicos, EL SEGURO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto total del ítem.


La penalidad por cada día de atraso se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:



Penalidad diaria =


0.10 x Monto del Ítem


F x Plazo en días


Donde:


F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días calendario

0.25 para plazos mayores a 60 días calendario

Plazo en días = Plazo de entrega e instalación del equipo


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL SEGURO podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de adelanto (de ser el caso), de fiel cumplimiento y la adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso), sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; así como, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías. La mora es automática. En el caso de las MYPES, se procederá según lo establecido en el artículo 21° de la Ley N° 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”.


CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:


En caso de retraso injustificado en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos médicos que así lo requieran, EL SEGURO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto total del ítem.


La penalidad por cada día de atraso se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:



Penalidad diaria =


0.10 x Monto del Ítem


F x Plazo en días


Donde F = 0.25

Plazo en días = Período de mantenimiento del equipo


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL SEGURO podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento y la adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso), sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; así como, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías. La mora es automática. En el caso de las MYPES, se procederá según lo establecido en el artículo 21° de la Ley N° 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”.


CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:


Cuando el funcionamiento de alguno de los equipos bajo cobertura, se interrumpa por causa o negligencia atribuible a EL CONTRATISTA, EL SEGURO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada uno de ellos, por cada día o fracción de día calendario que el equipo esté inoperativo, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Ítem.


La penalidad por cada día o fracción de día calendario que el equipo esté inoperativo se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:




Penalidad diaria =


0.10 x Monto del Ítem


F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25

Plazo en días = Período de garantía del equipo


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL SEGURO podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso), sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; así como, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías. En el caso de las MYPES, se procederá según lo establecido en el artículo 21° de la Ley N° 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”.


CLÁUSULA VIGÉSIMA:


Para efectos de configurar la causal de resolución podrá acumularse las penalidades establecidas en las cláusulas décima séptima, décima octava y décima novena. En este sentido será causal de resolución si cualquiera de dichas penalidades o sumadas alcanzan el diez por cien (10%) del monto del ítem.


CLÁUSULA VGÉSIMA PRIMERA: JUSTIFICACIÓN


La justificación por la falta de cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.


CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:


Las sanciones administrativas y pecuniarias, aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato.


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:


Las sanciones se aplican a EL CONTRATISTA sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior y no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.


CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO


En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por EL SEGURO, y no haya sido materia de subsanación, o cuando EL CONTRATISTA se encuentre en algunas de las causales establecidas en el artículo 225º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; EL SEGURO podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que lo justifica. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por EL CONTRATISTA. Igual derecho asiste a EL CONTRATISTA ante el incumplimiento por EL SEGURO de sus obligaciones esenciales, siempre que EL CONTRATISTA la haya emplazado mediante carta notarial y éste no haya subsanado su incumplimiento.

La resolución del contrato se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 226º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.



1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Similar:

Adjudicacion directa selectiva icon1 adjudicacion directa selectiva
Bases estándar de adjudicación directa selectiva para la contratación de servicios o para consultoría en general1
Adjudicacion directa selectiva iconBases administrativas
La modalidad de selección de la presente Adjudicación Directa Selectiva es por Subasta Inversa Electrónica
Adjudicacion directa selectiva iconPrimera convocatoria
Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2014-cep/mdt por Subasta Inversa Electrónica
Adjudicacion directa selectiva iconOrganismo supervisor de las contrataciones del estado osce
Bases estándar de adjudicación directa selectiva para la contratación de servicios
Adjudicacion directa selectiva iconGobierno regional del cusco
Bases estándar de adjudicación directa selectiva para la contratación del servicio de consultoría de obra1
Adjudicacion directa selectiva iconMunicipalidad provincial de huanta region ayacucho
Bases estándar de adjudicación directa selectiva para la contratación de servicios o para consultoría en general
Adjudicacion directa selectiva iconAdjudicacion menor cuantia por subasta inversa electronica nº 0016-2009-mdlm-ce
Derivado de la declaratoria de desierto de la adjudicación directa selectiva nº 0001-2009-mdlm-ce por subasta inversa presencial
Adjudicacion directa selectiva iconConcurso de adjudicacion directa selectiva para la contratacion de servicios de consultoria para la elaboracion de perfil del
Objeto : contratacion de servicios de consultoria para elaborar estudio de factibilidad
Adjudicacion directa selectiva iconBases adjudicacion directa selectiva según relacion de items n° 023 ga-raar-essalud-2006 (proceso n° 0618S00231) adquisicion de material medico primera convocatoria
Seguro Social de Salud (EsSalud) Red Asistencial Arequipa, con ruc n° 20131257750 y domicilio legal en la esquina de las calles Peral...


Descargar 0.9 Mb.