Página principal



Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas

Descargar 212.97 Kb.

Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas





Descargar 212.97 Kb.
Página9/10
Fecha de conversión31.08.2018
Tamaño212.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mediante el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a favor de la MUNICIPALIDAD a la entrega del material (Cemento Pórtland Tipo I) conforme a las bases del presente proceso de selección, y la propuesta económica del CONTRATISTA que forman parte de este contrato.


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

Por el presente contrato la MUNICIPALIDAD se obliga a favor de EL CONTRATISTA a dar en pago como contraprestación del objeto del presente contrato la suma de S/. ………………… (………………………………………………… con 00/100 Nuevos Soles), que incluye todos los Impuestos previstos por la Legislación vigente, gastos de traslado y cualquier otro gasto que influya en el costo total, conforme a lo señalado en su propuesta económica.


TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá una vigencia computado desde el día siguiente de su suscripción hasta agotar la cantidad contratada.


LOS MATERIALES ADJUDICADOS SERAN PUESTOS EN EL DISTRITO DE HUANCARAY, en los lugares fijados por la Municipalidad previamente coordinados con el contratista, Las cantidades y las oportunidades de entrega serán comunicadas con cinco días de anticipación por parte de la Municipalidad al contratista para no generar desabastecimiento en las obras.


CUARTA.- OPORTUNIDAD Y FORMA PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar AL CONTRATISTA el monto correspondiente luego de echa cada una de las entregas programadas en la cláusula tercera y presentada la factura correspondiente además de la conformidad respectiva por parte del residente de obra y el encargado del almacén de la Municipalidad.


QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

5.1.- DEL CONTRATISTA


  1. EL CONTRATISTA”, no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, salvo disposición expresa de “LA MUNICIPALIDAD”

  2. EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a la Entidad Financiera fiadora que ha otorgado las garantías para el cumplimiento del presente contrato, cuando esta ha devenido en insolvente por la declaración de quiebra, intervención o liquidación, así como será obligación de la Entidad Contratante a través de su órgano competente, la exigencia del cumplimiento del reemplazo en referencia y la adopción de las medidas necesarias en caso de incumplimiento del reemplazo de la entidad Financiera fiadora.

  3. EL CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento y se somete a todo lo estipulado en las Bases, Ficha Técnica y demás documentación del Proceso de Selección.

  4. EL CONTRATISTA no podrá sub. contratar con terceros la ejecución de todo o una parte del suministro de los bienes contratados, sin previa autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD, pero en ese caso, la responsabilidad total del contrato continuará siendo de EL CONTRATISTA.

  5. EL CONTRATISTA, no podrá alterar ni sustituir parcial o totalmente las características del objeto del contrato.

  6. EL CONTRATISTA Garantiza la calidad del objeto del presente contrato, asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto en la calidad del producto, éste produzca daños y/o perjuicios a terceros o a la MUNICIPALIDAD.

  7. EL CONTRATISTA deberá Suministrar Los bines objeto del presente contrato, de acuerdo con Requerimientos Técnicos de la ficha técnica del proceso y en las oportunidades en que se solicite.

  8. EL CONTRATISTA deberá Informar a la MUNICIPALIDAD respecto de cualquier irregularidad o contratiempo que se produjera con ocasión de la ejecución del presente contrato a fin de realizar las subsanaciones respectivas y/o la toma de desiciones oportunas.


5.2.- DE LA MUNICIPALIDAD


  1. Pagar la contra prestación por el suministro de producto en la forma, monto y oportunidades pactados.

  2. LA MUNICIPALIDAD no esta obligada a recibir el objeto del contrato, fuera de las fechas coordinadas, o si al análisis visual presenta condiciones evidentes de inadecuada calidad o algún tipo de deterioro o variación en cantidades y características diferentes a las adjudicadas, entre otras irregularidades de entrega.

  3. La conformidad de recepción del producto no invalida el reclamo posterior por parte de la Municipalidad por defectos o vicios ocultos conforme a la Legislación Vigente.


SEXTA- PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecución de la prestación, por parte de “EL CONTRATISTA” determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de cada envío.

Para la aplicación de la penalidad por demora injustificada, no será necesaria la comunicación previa al postor ya que toma conocimiento de esta en la presente cláusula.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá el siguiente valor: F = 0.40


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del envió solicitado por el residente de obra), LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento previa notificación y sin perjuicio de las acciones administrativas y legales pertinentes.

NOTA:

La penalidad especificada en esta cláusula es de estricto cumplimiento por parte de la Municipalidad, por lo que el postor no tendrá derecho a reclamo alguno en caso de aplicarse esta, al momento del pago por concepto de demoras en la entrega de los bienes adjudicados.


SEPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO


7.1.- La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato de conformidad con el inciso art. 225 del D.S. 084-2004-PCM, en los casos que el contratista:

  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

  2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o

  3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

7.2.- De conformidad con el Art. 224-del DS. 084-2004-PCM, LA MUNICIPALIDAD podrá poner fin al contrato por un hecho sobreviviente a la suscripción del presente contrato:

  1. Por mutuo acuerdo.

  2. Por incurrir EL CONTRATISTA en acciones u omisiones que afecten el cumplimiento del presente Contrato.

7.3.- De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato en forma parcial, sin pago de indemnización por ningún concepto y la liquidación se realizará solo por la parte efectivamente ejecutada, dicha resolución parcial podrá efectuarse por los siguientes factores relevantes al objeto del contrato:

  1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborada que hiciera imposible la continuación de la prestación, en este caso se liquidara la parte del contrato efectivamente ejecutado, siempre y cuando ésta sea de utilidad para MUNICIPALIDAD.

  2. Si se detectara falsedad en la información presentada por el CONTRATISTA

  3. Por la sub. contratación no autorizada por parte de la Municipalidad, cesión o transferencia del contrato

  4. Por restricciones presupuestales.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.1 se realizara mediante Carta Notarial, observando el trámite previsto en el Artículo 226º y 227º del DS. 084-2004-PCM. La resolución del Contrato operará con independencia y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.2 y 7.3 se realizara de pleno derecho a la recepción por EL CONTRATISTA de la Carta respectiva emitida por la Municipalidad.


OCTAVA: REQUISITOS PREVIOS


EL CONTRATISTA a la firma del contrato deberá presentar lo siguiente:


  • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.(OBLIGATORIO)

  • Garantía de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso;

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, (DE SER EL CASO).

  • Copia del Certificado actualizado de vigencia de poder del Representante Legal emitido por los Registros Públicos. (OBLIGATORIO)

  • Copia de la partida electrónica de inscripción en Registros Públicos (OBLIGATORIO)

  • Copia Legalizada de la escritura de la Constitución de la Empresa, (DE SER EL CASO).

  • Copia de D.N.I. del Representante Legal del postor.(OBLIGATORIO)

  • Copia del RUC. del Postor (OBLIGATORIO)

  • Pacto de Integridad


La NO presentación de la documentación obligatoria dentro del plazo estipulado por la ley, impedirá al postor ganador de la buena Pro proceder con la firma del mismo y considerándolo como desistido a la firma del contrato, dando lugar a la Municipalidad a las acciones pertinentes.



NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS


Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

DECIMA.


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que a tomado conocimiento y se compromete a cumplir las obligaciones señaladas en el presente contrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento


DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES


Forman parte integrante del presente contrato:



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Similar:

Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital de
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, correspondiente...
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital de ninacaca
Adquisición de equipos de computo y otros para el proyecto: “mejoramiento de la capacidad operativa de la municipalidad distrital...
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital de torata
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital de jose leonardo ortiz chiclayo
Adquisición de Equipos de Computo para la implementación de las oficinas administrativas y para manejo de módulos del siaf en la...
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital de torata moquegua
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital de pajarillo
Bases estándar de adjudicacion directa pública para la contratación de la ejecución de obras
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconBases administrativas
Municipalidad Distrital de Simón Bolivar, con domicilio en la Plaza Principal de San Antonio de Rancas
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconServicio de mantenimiento y actualizacion del portal web de la municipalidad
El presente Resumen Ejecutivo tiene como objeto determinar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para el Servicio de...
Municipalidad distrital de huancaray andahuaylas iconMunicipalidad distrital
Adquisición de mezcla asfáltica puesta en planta, para el mantenimiento de las avs. Principales del distrito”


Descargar 212.97 Kb.