Página principal



Municipalidad distrital de santa cruz

Descargar 193.21 Kb.

Municipalidad distrital de santa cruz





Descargar 193.21 Kb.
Página4/7
Fecha de conversión02.09.2018
Tamaño193.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
C.- PUNTAJE TOTAL


Pi = Ppe + B

Ppe = Puntaje Propuesta Económica

B = Bonificación = 10% de Ppe


Cuadro comparativo de Propuestas: El Comité Especial elaborará un cuadro comparativo de las propuestas alcanzadas, de acuerdo al método de evaluación descrito.



2.5 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje obtenido por cada uno de los postores de acuerdo al artículo 132° del Reglamento, publicándose en el SEACE y a través de los correos electrónicos proporcionados por cada postor.


2.6 SOLUCION EN CASO DE EMPATE


En el supuesto de que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

1.- Con la preferencia a favor de las micro y pequeñas empresas ganadoras, alcanzando este beneficio a los consorcios siempre y cuando estén conformados íntegramente por micro y pequeñas empresas; o

2.- A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en el caso de obras; o

3.- A través de sorteo con los postores que hubieren empatado y con presencia notarial.


2.7 FORMA DE PAGO:


La Municipalidad Distrital de Santa Cruz. Deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista, de acuerdo al avance plasmado en la Valorizaciones presentadas por éste y aprobadas por el Supervisor de la Obra.


La Municipalidad Distrital de Santa Cruz. Efectuará el o los pagos correspondientes a la cancelación de la obra previa presentación de todos los documentos solicitados por la La Municipalidad Distrital de Santa Cruz, de acuerdo a las siguientes formas:


  • Abono directo en la cuenta corriente o cuenta de ahorros del proveedor, en el Banco que indique siempre y cuando cuente con oficinas en la Región Ica.

  • Abono directo en la Cuenta que el proveedor indique en la La Municipalidad Distrital de Santa Cruz .


2.8 DE LOS ADELANTOS.-

Conforme lo establecen los artículos 243° al 245° del Reglamento se pueden conceder los siguientes:

  • Adelantos directos al contratista los cuales no deberán exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato adjudicado; la solicitud del adelanto se presentará adjuntando Plan de Utilización.

  • Adelantos para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del contrato original. La solicitud del presente adelanto se realizará con la anticipación debida, siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista, previa presentación de las respectivas garantías.

El otorgamiento del adelanto deberá tener informe favorable del Ingeniero Inspector y/o Supervisor.


La amortización de adelantos en el caso de ejecución de obras se realizará según el artículo 246° del Reglamento:


    • Adelantos directos: mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de la obra.

    • Adelantos para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el D.S N° 011 – 79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.


Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.


    1. DE LAS GARANTÍAS.-


Las garantías que establecen las presentes bases son las que se encuentran reguladas en los artículos 213° al 221° del Reglamento.


Los únicos medios de garantía que debe presentar el contratista son: La Carta Fianza o la Póliza de Caución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de La Municipalidad Distrital de Santa Cruz , siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.


A. CLASES DE GARANTÍAS:


GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO


Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a La Municipalidad Distrital de Santa Cruz, la garantía de Fiel Cumplimiento. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final,l artículo 215° del Reglamento.


GARANTÍA DE ADELANTOS


La Municipalidad Distrital de Santa Cruz sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases en el numeral 10 y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (03) meses, renovable trimestralmente. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso; salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 219° del Reglamento.

2.10 DEL CONTRATO


11.1 El contrato está conformado por el documento que lo contiene, Expediente Técnico, las Bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.


11.2 Para suscribir el contrato de ejecución de obra, el postor ganador deberá cumplir los siguientes requisitos:


  1. Presentar Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

  2. Garantías de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.

  3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

  4. Presentar la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

  5. Entregar el calendario de avance de obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT – CMP concordante con el plazo, la misma que deberá ser presentada.

  6. Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

  7. Documento Oficial de Identidad del Representante Legal (adjuntará copia simple)

  8. En caso de persona Natural o Jurídica: RUC de la empresa, Testimonio de Constitución y Poder del Representante legal (adjuntará copia fotostática simple). En caso de consorcio Testimonio de Asociación.

  9. Nombre del Ingeniero o Arquitecto Residente, señalando el número de colegiatura, adjuntando los documentos que acredite que se encuentra hábil para dicho ejercicio con no menos a un (1) año de ejercicio profesional, así mismo debe adjuntar su currículo debidamente documentado, así como el compromiso suscrito para prestar sus servicios como residente y que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra.

  10. Expediente Técnico de obra, completo y debidamente firmado por el Representante Legal del Postor.


La Municipalidad Distrital de Santa Cruz , entregará: Expediente Técnico completo.


    1. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA y ASPECTOS RELACIONADOS


La ejecución de la presente Obra será realizada tendiendo en cuenta los aspectos contenidos n el capitulo III Normas Especiales para la ejecución de Obras del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas modificatorias.



3.0 DISPOSICIONES FINALES


3.1 SANCIONES

En el caso de incumplimiento por parte del Postor beneficiado con el Otorgamiento de la Buena Pro, se aplicará la penalidad descritas en el “Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado



      1. RECURSOS IMPUGNATIVOS:

Los recursos impugnativos serán admitidos siempre y cuando sean presentados en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento


3.3 OBLIGATORIEDAD DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO


Todo lo no previsto en las presentes bases será absuelto de conformidad al D.S. Nº 083-2004-PCM “Texto Único Ordenado de la Ley y su Reglamento D.S. Nº 084-2004-PCM.
















PROFORMA DE CONTRATO


COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ENCARGADO DE ADJUDICACION DIRECTA Y DE MENOR CUANTIA PARA OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS

EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22440-EL CARMEN-SANTA CRUZ”


Conste por el presente documento, el Contrato de Adquisición a Precios A SUMA ALZADA, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ con RUC N° , debidamente representado por su Alcalde el Sr. , identificado con DNI N° , con domicilio legal en ; quien en adelante se le llamará MUNICIPALIDAD; y, de la otra parte ……………., con RUC N° ………., a quien en adelante se denominará CONTRATISTA, con domicilio legal para estos efectos en ……………., debidamente representado por el Sr. ……………, identificado con DNI N° …………, autorizado según poder inscrito en la partida electrónica registral N° ……, del Registro de personas Jurídicas-SUNARP; en los términos y condiciones siguientes:


  1. CLAUSULA PIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha .... de ............. de 2007, se realizó la presentación de propuestas de la Adjudicación de Menor Cuantía Obras Nº 001-25007/CMISA/LOG, convocada por el Sistema de Suma Alzada.

1.2. La Buena Pro se otorgó a la Contratista .........................................., por el monto de su Presupuesto Ofertado que asciende a S/. .....................................................

(......................................00/100 Nuevos Soles) incluido Impuesto de Ley, con precios vigentes a Abril 2007

    1. Dentro del monto que se contrata y que se detalla en el numeral 1.2 están comprendidos los gastos de mano de obra, materiales, contribuciones a ESSALUD, SENCICO, equipos, repuestos, leyes sociales, gastos generales, seguro, dirección técnica, imprevistos y cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecución de la obra hasta su total conclusión y pleno funcionamiento exclusivo a la entrega y la utilidad de “EL CONTRATISTA”.

    2. EL CONTRATISTA”, declara no estar impedido de contratar con el Estado y se compromete a ejecutar la obra a todo costo de acuerdo al Expediente Técnico, Bases materia de la Adjudicación de Menor Cuantía, Calendario de Avance de Obra y Adquisiciones, Carta Propuesta, Presupuesto de Obra, Absolución de Consultas que forman parte del Contrato.


  1. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto del presente contrato es la EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22440-EL CARMEN-SANTA CRUZ”, conforme a las partidas indicadas en el Expediente Técnico y lo declarado en el punto 1.4.


  1. CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del contrato asciende a la suma de S/........................................ ( y 00/100 nuevos soles) incluido el impuestos de ley, gastos de transporte y cualquier otro gasto necesario para la entrega de la obra, con precios vigentes al mes de Abril 2007.

  1. CLASULA CUATRO: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

Esta obra será ejecutada en un plazo de ............................ (...) días Calendario. El plazo contractual entrará automáticamente en vigencia en el momento en que se cumpla las condiciones estipuladas en las presente bases.


  1. CLAUSULA CUARTA: VALORIZACIONES, METRADOS Y PAGOS

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período mensual por el Inspector o Supervisor de obra y el Contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por EL CONTRATISTA y el inspector o supervisor, y presentados a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses


6.0 CLAUSULA SEXTA: DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES

Sólo se podrá reconocer ampliaciones de plazo y adicionales, con arreglo a lo dispuesto en las Bases y el Reglamento (Art. 232° y 265° y Ley N° 28411, Disposiciones Transitorias. Quinta Resolución Contraloría N° 075-98 y 036-2001-CG).


7.0 CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Con arreglo de este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga a:

    1. Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, el Reglamento y las Bases y Absolución de Consultas de la presente Adjudicación Directa Selectiva.

    2. Ejecutar las obras materia de este instrumento con estricta sujeción a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, bases y demás documentos en el plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra y calendario de adquisiciones que se adjunta y forman parte integrante del presente Contrato.

    3. Durante la ejecución de la obra, “EL CONTRATISTA” está obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en el calendario de Avance vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado de las obras se procederá de acuerdo a lo que establece las bases y el Reglamento.

    4. Emplear materiales normalizados y de conformidad con las Normas Técnicas Nacionales vigentes, así como asumir los gastos que demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.

    5. Solicitar el adelanto directo que fijan las Bases después de firmado el presente Contrato, incluyendo en dicha solicitud la Garantía y el Plan de Utilización de dicho adelanto en forma programada. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno (Art. 240º del Reglamento).

    6. EL CONTRATISTA”, está obligado a proveerse con la debida anticipación de los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

    7. No cambiar durante la ejecución de la obra el diseño ni las especificaciones, ni los sistemas constructivos del Proyecto, salvo autorización expresa por escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ .

    8. Solicitará a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ, la recepción de la obra, indicándole la fecha de culminación, de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 268º del Reglamento. Asimismo, debe remitir el libro de planillas y los documentos sustentatorios de los pagos de jornales de Construcción Civil a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social para su revisión y emisión de la conformidad, dicho documento debe ser remitido por el contratista a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ. a efectos de la Liquidación Final de Obra.

    9. Presentar antes de la primera valorización, libro de planilla de la obra legalizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, constancia de inscripción en el Sistema de Seguridad Social y Seguro contra accidentes de trabajo.

    10. Es responsabilidad y obligación del Contratista cancelar los jornales, beneficios sociales de acuerdo al régimen especial de Construcción Civil establecidos de acuerdo a los salarios convenidos bajo los alcances de la Ley 25593, modificada por la Ley N° 27912, Resolución Ministerial N°104-2002-TR, Resolución Directorial N°024-2002-DRTPSL-DPSC, Resolución Directorial N° 010 y 090 –2003 DRTPEL-DPSC. Acta Final de Negociación Colectiva acumulada de Construcción Civil (periodo 2004 – 2005); así como, dar cumplimiento a la Resolución Suprema n° 021 – 83 – TR (Normas Técnicas Básicas . Asimismo, dar cumplimiento a la Resolución Suprema Nº 021-83-TR (Normas Técnicas Básicas de Higiene y Seguridad en Obras).

    11. EL CONTRATISTA, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la Inspección o Supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista del contrato de ejecución de obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra.

    12. EL CONTRATISTA está obligado a efectuar la renovación oportuna antes de la fecha de vencimiento de las Garantías presentadas (Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales), en caso contrario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ procederá a solicitar de oficio la efectivización de las mismas a favor de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ , en concordancia con el artículo 221° del Reglamento.

    13. EL CONTRATISTA, adoptará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes de los obreros y daños en la obra, así como también a las personas o propiedades vecinas, conforme está previsto en el artículo 212° del Reglamento.

    14. El hecho de haber recepcionado la obra con carácter de definitivo no limita la facultad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ , de iniciar los procedimientos civiles o penales a que hubiera lugar por daños o perjuicios ocasionados por la deficiencia en la construcción, vicios ocultos e incumplimiento del presente contrato.

    15. EL CONTRATISTA, deberá presentar antes de la Liquidación Final de la obra segundos originales de los planos según lo construido, con todas sus modificaciones realizadas con autorización de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ , debidamente sellados y rubricados, cuyo cumplimiento es bajo responsabilidad del Inspector o Supervisor. Así como: la Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva valorizada según sea el caso.


8.0 CLAUSULA OCTAVA: DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA


8.1. El Contratista designa para los efectos de la ejecución de la obra, como su Residente al Ing. o Arq. ............................................., con Registro Nº ..................

8.2 Las funciones del referido profesional son las que se encuentran establecidas en el Art. 242º y 253º del Reglamento.

    1. El reemplazo del citado profesional será propuesto por El CONTRATISTA, a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ , debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones exigidas por las bases para el cargo de Residente.


9.0 CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA CMAC ICA S.A.C. EN LA EJECUCION DE LA OBRA.


Con arreglo de este instrumento. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ . se obliga a:

9.1 Otorgar el adelanto directo de hasta el 20% del monto del contrato vigente indicado en las Bases de la Adjudicación de menor Cuantía, procedimiento establecido en los Arts. 219º, 243º y 244º del Reglamento.

    1. Los adelantos específicos para la adquisición de materiales e insumos se otorgarán de acuerdo al calendario de Adquisición de Materiales e Insumos, necesarios para la ejecución de la obra valorizado mensualmente y armonizado con el calendario de avance de obra, previa presentación de las garantías respectivas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ , cancelará al Contratista, el otorgamiento del adelanto previo informe favorable del Ingeniero o Arquitecto Inspector o Supervisor, quien deberá tener en cuenta lo normado por el D.S. Nº 011-79-VC. Art. 6º inciso D.

9.3 Abonar al Contratista la suma contratada, posibles reajustes y adicionales, conforme a las normas legales vigentes.

9.4 La amortización de los adelantos en efectivo y materiales se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales.

9.5 De observar EL CONTRATISTA, después de la suscripción del contrato, fallas o defectos en cualquier especificación que la Entidad le hubiere proporcionado, deberá comunicárselo a ésta en forma inmediata o a través del Inspector o supervisor al momento del acto administrativo de Entrega de Terreno. En caso contrario se considera estar de plena conformidad con el expediente técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ evaluará las observaciones formuladas por el contratista y se pronunciará sobre ellas dentro del plazo de siete (07) días hábiles.

Si acoge las observaciones, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ deberá entregar las correcciones o efectuar los cambios correspondientes, empezando a correr nuevamente el plazo de la ejecución de la prestación a partir de ese momento, de ser el caso.

En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ. hará la correspondiente comunicación para que el contratista continúe la prestación del objeto del contrato, bajo responsabilidad de aquella respecto a las mencionadas observaciones. (Art. 210° del Reglamento).

    1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ . es responsable de las modificaciones que ordene o apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos. (Artículo 211° del Reglamento).

9.7 Las demás obligaciones que se derivan de las normas legales vigentes.


10.0 CLAUSULA DECIMA: DE LAS SANCIONES


10.1 Si el Contratista se retrasa en el inicio y ejecución de obra, se aplicará lo establecido en el Art. 222º del Reglamento.

    1. Intervención económica de la obra, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 264º del Reglamento.

    2. En caso de Resolución de contrato por causas imputables al Contratista se efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y a lo estipulado en el inciso c) del Art. 41º de la Ley y a los Arts. 221º, 225º y 227º del Reglamento.


11.0 CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO


En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía Notarial del acuerdo o la Resolución en la que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifique. Dicho acuerdo o Resolución será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico que aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el Contratista.

Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el Contratista la haya emplazado mediante Carta Notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento. (Art. 267° del Reglamento).


12.0 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ESTIPULACIONES FINALES


12.1 Para todo lo relacionado con el presente instrumento que no está expresamente contemplado, regirán las disposiciones del Código Civil, Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. 083-2004-PCM, su Reglamento D.S. 084-2004-PCM, Decreto Ley Nº 21825 y su Reglamento, Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, Código 600 y demás disposiciones complementarias, modificatorias y suplementarias de estas normas, así como las disposiciones que se dicten.

    1. De producirse adicionales y/o disminuciones de obra, su trámite será por separado, aprobación y pago se sujetarán a lo prescrito por el Reglamento y las Resoluciones de Contraloría Nº 072 y 036-2001-CG.

    2. Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se harán constar en las respectivas cláusulas adicionales.

    3. La Liquidación del Contrato se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Art. 269º del Reglamento.

    4. Las partes señalan las direcciones consignadas en el encabezamiento de este contrato como sus domicilios, donde deben efectuarse todas las notificaciones. Este domicilio sólo podrá variarse previo aviso dado por Carta Notarial a la otra parte Contratante, sin cuyo requisito no surtirán ningún efecto legal.

    5. En aplicación del Texto Unico Ordenado de la Ley D.S N° 083-2004 PCM, Artículo 51º se deja expresamente establecido que la garantía sobre las características de la obra a ejecutarse, en función a las Normas Técnicas aplicables a dicho proyecto la responsabilidad de El Contratista, y del Ingeniero Inspector o Supervisor de la obra, no podrá ser inferior a 7 años, bajo responsabilidad penal.

    6. Antes a la suscripción del presente Contrato El Contratista ha presentado la siguiente documentación:


  1. Carta Fianza o Póliza de Caución Nº ....... del Banco ..................... como Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el importe de S/..............................., que equivale al diez por ciento (10%) del monto del adjudicado, con vencimiento del

La garantía presentada se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato (Arts. 215º y 221º del Reglamento).


    1. Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relaciones con la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta, de acuerdo a lo previsto en el Art. 272º y 273º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


13.0 CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS


13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente contrato será resuelta de acuerdo con los mecanismos de solución de Controversias de Conciliación y/o Arbitraje prescritos por el capítulo IV – Solución de Controversias del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adqusicioneses del Estado y su Reglamento, aprobado mediante D.S N° 083 – 2004 – PCM.


CLAUSULA ARBITRAL


Para todos los efectos de la solución de controversias, se aplicará la siguiente cláusula arbitral:


Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración de los órganos del Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental ICA y, de acuerdo cn su Reglamento”.


Las partes podrán establecer estipulaciones del Convenio Arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normatividad de contrataciones y adquisiciones de la Ley General de Arbitraje, ni las normas complementarias afectadas por el CONSUCODE.


El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.


INAPLICABILIDAD DEL ARBITRAJE


Las decisiones que emita la Contraloría General en el ejercicio de las atribuciones de autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra y a la aprobación de mayores gastos de supervisión, no podrán ser objeto de Arbitraje, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1° de la Ley N° 26572 – Ley General de Arbitraje. Así mismo, tampoco se podrá someter a Arbitraje ls controversias que versan sobre materias comprendidas en los alcances de las atribuciones previstas en el literal k) del artículo 22° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley N° 27785, las que no pueden ser sustraídas al pronunciamiento que compete a la Contraloría General de la República, acorde con lo dispuesto por el Art. 23° de la Ley N° 27785.


Para constancia de conformidad de las partes, se suscribe el presente Contrato en original y tres 03 copias en la ciudad de Santa Cruz el _____________





POR LA MUNICIPALIDAD POR EL CONTRATISTA

FORMATO Nº 01


1   2   3   4   5   6   7

Similar:

Municipalidad distrital de santa cruz iconMunicipalidad distrital de
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, correspondiente...
Municipalidad distrital de santa cruz iconMunicipalidad de la ciudad de santa fe de la vera cruz
Obra: puesta en valor y Refuncionalización Total a cambio de Concesión Parcial de la casa
Municipalidad distrital de santa cruz iconMunicipalidad
...
Municipalidad distrital de santa cruz iconFegasacruz federación de ganaderos de santa cruz año / Edición 11 / Julio de 2017 / Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia indhú fiv sausalit o. Propietario Osvaldo Monasterio Rek. Cabaña Sausalito. Fegasacruz

Municipalidad distrital de santa cruz iconMunicipalidad distrital de ninacaca
Adquisición de equipos de computo y otros para el proyecto: “mejoramiento de la capacidad operativa de la municipalidad distrital...
Municipalidad distrital de santa cruz iconMunicipalidad distrital de comas segunda convocatoria
Organismo que convoca: Municipalidad Distrital de comas plaza de Armas S/n comas
Municipalidad distrital de santa cruz iconMunicipalidad distrital de huancaray andahuaylas
Municipalidad Distrital de Huancaray – Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac con domicilio legal en la Plaza de Armas S/n, con...
Municipalidad distrital de santa cruz iconPliego de bases y condiciones particulares anuncio de convocatoria jurisdiccion: administracion nacional de aviacion civil
Objeto: “Reparación interna del sistema de cañería del edificio de la Aeroestación, para la provisión de gas natural del Aeródromo...


Descargar 193.21 Kb.