Página principal



Municipalidad distrital de torata moquegua

Descargar 385.08 Kb.

Municipalidad distrital de torata moquegua





Descargar 385.08 Kb.
Página19/20
Fecha de conversión31.08.2018
Tamaño385.08 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Por el presente contrato la MUNICIPALIDAD se obliga a favor EL CONTRATISTA a dar en pago como contraprestación del objeto del presente contrato la suma de S/. ....................... (....................... y 00/100 Nuevos Soles), que incluye los Impuestos previstos por la Legislación vigente y cualquier otro gasto que influya en el costo total, conforme a lo señalado en su propuesta económica.

TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá una vigencia computado desde el día siguiente de su suscripción hasta La culminación de la totalidad de la entrega de los materiales materia del presente contrato; y de ser el caso, se mantendrá vigente hasta agotar el monto contratado.

La entrega de los bienes se realizara en los almacenes de la Municipalidad, en las cantidades y oportunidades que se coordinen y según las necesidades operativas de la Municipalidad

Las cantidades de cada entrega y la periodicidad de atención correspondiente, podrá variar de acuerdo a las necesidades operativas de LA MUNICIPALIDAD, sin que esta variación implique un costo adicional para LA MUNICIPALIDAD.


CUARTA.- OPORTUNIDAD Y FORMA PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar a LA CONTRATISTA el monto convenido una vez ejecutada la respectiva prestación, previa Recepción y conformidad de los bienes solicitados por la MUNICIPALIDAD.


QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

5.1.- DE EL CONTRATISTA


  1. EL CONTRATISTA”, no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, salvo disposición expresa de “LA MUNICIPALIDAD”

  2. EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a la Entidad Financiera fiadora que ha otorgado las garantías para el cumplimiento del presente contrato, cuando esta ha devenido en insolvente por la declaración de quiebra, intervención o liquidación, así como será obligación de la Entidad Contratante a través de su órgano competente, la exigencia del cumplimiento del reemplazo en referencia y la adopción de las medidas necesarias en caso de incumplimiento del reemplazo de la entidad Financiera fiadora.

  3. LA CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento y se somete a todo lo estipulado en las Bases, Especificaciones Técnicas y demás documentación del Proceso de Selección.

  4. LA CONTRATISTA no podrá sub contratar con terceros la ejecución de todo o una parte del suministros de bienes contratados, sin previa autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD, pero en ese caso, la responsabilidad total del contrato continuará siendo de LA CONTRATISTA.

  5. LA CONTRATISTA, no podrá alterar ni sustituir parcial o totalmente las características del objeto del contrato.

  6. LA CONTRATISTA Garantizar la calidad del objeto del presente contrato, asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto en la calidad del producto, éste produzca daños y/o perjuicios a terceros o a la MUNICIPALIDAD.

  7. Suministrar Los bines objeto del presente contrato, de acuerdo con Requerimientos Técnicos Mínimos, en la oportunidad en que se solicita.

  8. Informar a la MUNICIPALIDAD respecto de cualquier irregularidad o contratiempo que se produjera con ocasión de la ejecución del presente contrato.


5.2.- De la Municipalidad

  1. Pagar la contra prestación por el suministro de producto en la forma, monto y oportunidades pactados.

  2. LA MUNICIPALIDAD no esta obligada a recibir el objeto del contrato, fuera de las fechas coordinadas, o si al análisis visual presenta condiciones evidentes de inadecuada calidad o algún tipo de deterioro o en cantidades menores de las ordenadas entre otras irregularidades de entrega.

  3. La conformidad de recepción del producto no invalida el reclamo posterior por parte de la Municipalidad por defectos o vicios ocultos conforme a la Legislación Vigente.


SEXTA- PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecución de la prestación, por parte de “EL CONTRATISTA” determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de cada envío.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde F tendrá el siguiente valor: F = 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.


SEPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO

7.1.- La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato de conformidad con el inciso art. 225 del D.S. 084-2004-PCM, en los casos que el contratista:

  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

  2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o

  3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

7.2.- De conformidad con el Art. 224-del DS. 084-2004-PCM, LA MUNICIPALIDAD podrá poner fin al contrato por un hecho sobreviviente a la suscripción del presente contrato:

  1. Por mutuo acuerdo.

  2. Por incurrir EL CONTRATISTA en acciones u omisiones que afecten el cumplimiento del presente Contrato.

7.3.- De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato en forma parcial, sin pago de indemnización por ningún concepto y la liquidación se realizará solo por la parte efectivamente ejecutada, dicha resolución parcial podrá efectuarse por los siguientes factores relevantes al objeto del contrato:

  1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborada que hiciera imposible la continuación de la prestación, en este caso se liquidara la parte del contrato efectivamente ejecutado, siempre y cuando ésta sea de utilidad para MUNICIPALIDAD.

  2. Si se detectara falsedad en la información presentada por el CONTRATISTA

  3. Por la sub contratación no autorizada, cesión o transferencia del contrato

  4. Por restricciones presupuestales.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.1 se realizara mediante Carta Notarial, observando el trámite previsto en el Artículo 226º y 227º del DS. 084-2004-PCM. La resolución del Contrato operará con independencia y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.2 y 7.3 se realizara de pleno derecho a la recepción por EL CONTRATISTA de la Carta Notarial respectiva.


OCTAVA: REQUISITOS PREVIOS

EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar en forma obligatoria y de modo previo a la firma del presente contrato lo siguiente:

  • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

  • Garantía de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso;

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

  • Certificado original actualizado de vigencia de poder del Representante Legal emitido por Registros Públicos.

  • Copia de la partida electrónica de registros públicos

  • Copia de poder inscrito en Registros Públicos del Representante Legal facultado para la firma de contrato

  • Copia de D.N.I. del Representante Legal del postor.

  • Copia del R.U.C. del Postor

  • Pacto de Integridad


LA MUNICIPALIDAD esta facultada para ejecutar las cartas fianzas y si fuera el caso la carta fianza de garantía adicional por el Monto diferencial de Propuesta, cuando la contratista no cumpliera con renovarlas, aun cuando se les hubiese comunicado que existe razón justificada para ello.


DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

Las partes acuerdan someterse a arbitraje organizado y administrado por la Cámara de Comercio de Arequipa, conforme al art. 276 del DS. 084-2004-PCM.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.


DECIMA PRIMERA.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones señaladas en el presente contrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

Forman parte integrante del presente contrato:

  1. Las Bases, Requerimientos Técnicos Mínimos, Absolución de Consultas, y de observaciones e Integración de Bases del Proceso de Selección.

  2. Las Propuestas Técnica y Económica presentada por EL CONTRATISTA.

  3. Dos Cartas Fianzas Nros. ......................... y.......................... que garantizan el pago y el fiel cumplimiento del contrato, todas a cargo del BANCO ....................................

  4. Los documentos señalados en la cláusula séptima.

  5. Y todos los de más documentos derivados del proceso de selección y del presente contrato


DECIMA TERCERA.- DOMICILIO

Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen en la introducción del presente Contrato, a donde deberán cursarse todas las comunicaciones entre ellas. Las partes se comprometen a dar aviso anticipado, por escrito, de cualquier modificación en sus domicilios.


DECIMA CUARTA.- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

En los extremos no estipulados en el presente contrato y sus anexos, deberá estarse a lo señalado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y N° 084-2004-PCM, respectivamente.


En señal de conformidad las partes suscriben el presente Contrato en seis (06) ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en el distrito de Torata a los.............. Días del mes de…………….. del año 2005.



____________________ __________________

LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

FORMATO Nº 01

REGISTRO DEL PARTICIPANTE


ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA: ADS-002-2006-MDT

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Similar:

Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de torata
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de torata moquegua iconPor subasta inversa
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, correspondiente...
Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de ninacaca
Adquisición de equipos de computo y otros para el proyecto: “mejoramiento de la capacidad operativa de la municipalidad distrital...
Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de comas segunda convocatoria
Organismo que convoca: Municipalidad Distrital de comas plaza de Armas S/n comas
Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de huancaray andahuaylas
Municipalidad Distrital de Huancaray – Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac con domicilio legal en la Plaza de Armas S/n, con...
Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de jose leonardo ortiz chiclayo
Adquisición de Equipos de Computo para la implementación de las oficinas administrativas y para manejo de módulos del siaf en la...
Municipalidad distrital de torata moquegua iconMunicipalidad distrital de acora
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras


Descargar 385.08 Kb.