Página principal



QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Descargar 232.08 Kb.

QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES





Descargar 232.08 Kb.
Página9/11
Fecha de conversión31.08.2018
Tamaño232.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

5.1.- DEL CONTRATISTA


  1. EL CONTRATISTA”, no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, salvo disposición expresa de “LA MUNICIPALIDAD”

  2. EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a la Entidad Financiera fiadora que ha otorgado las garantías para el cumplimiento del presente contrato, cuando esta ha devenido en insolvente por la declaración de quiebra, intervención o liquidación, así como será obligación de la Entidad Contratante a través de su órgano competente, la exigencia del cumplimiento del reemplazo en referencia y la adopción de las medidas necesarias en caso de incumplimiento del reemplazo de la entidad Financiera fiadora.

  3. EL CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento y se somete a todo lo estipulado en las Bases, Ficha Técnica y demás documentación del Proceso de Selección.

  4. EL CONTRATISTA no podrá sub. contratar con terceros la ejecución de todo o una parte del suministro de los bienes contratados, sin previa autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD, pero en ese caso, la responsabilidad total del contrato continuará siendo de EL CONTRATISTA.

  5. EL CONTRATISTA, no podrá alterar ni sustituir parcial o totalmente las características del objeto del contrato.

  6. EL CONTRATISTA Garantiza la calidad del objeto del presente contrato, asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto en la calidad del producto, éste produzca daños y/o perjuicios a terceros o a la MUNICIPALIDAD.

  7. EL CONTRATISTA deberá Suministrar Los bines objeto del presente contrato, de acuerdo con Requerimientos Técnicos de la ficha técnica del proceso y en las oportunidades en que se solicite.

  8. EL CONTRATISTA deberá Informar a la MUNICIPALIDAD respecto de cualquier irregularidad o contratiempo que se produjera con ocasión de la ejecución del presente contrato a fin de realizar las subsanaciones respectivas y/o la toma de desiciones oportunas.

5.2.- DE LA MUNICIPALIDAD


  1. Pagar la contra prestación por el suministro de producto en la forma, monto y oportunidades pactados.

  2. LA MUNICIPALIDAD no esta obligada a recibir el objeto del contrato, fuera de las fechas coordinadas, o si al análisis visual presenta condiciones evidentes de inadecuada calidad o algún tipo de deterioro o variación en cantidades y características diferentes a las adjudicadas, entre otras irregularidades de entrega.

  3. La conformidad de recepción del producto no invalida el reclamo posterior por parte de la Municipalidad por defectos o vicios ocultos conforme a la Legislación Vigente.


SEXTA- PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecución de la prestación, por parte de “EL CONTRATISTA” determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de cada envío.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá el siguiente valor: F = 0.40


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del envió solicitado por el residente de obra), LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento previa notificación y sin perjuicio de las acciones administrativas y legales pertinentes.


SEPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO


7.1.- La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato de conformidad con el inciso art. 225 del D.S. 084-2004-PCM, en los casos que el contratista:

  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

  2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o

  3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

7.2.- De conformidad con el Art. 224-del DS. 084-2004-PCM, LA MUNICIPALIDAD podrá poner fin al contrato por un hecho sobreviviente a la suscripción del presente contrato:

  1. Por mutuo acuerdo.

  2. Por incurrir EL CONTRATISTA en acciones u omisiones que afecten el cumplimiento del presente Contrato.

7.3.- De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato en forma parcial, sin pago de indemnización por ningún concepto y la liquidación se realizará solo por la parte efectivamente ejecutada, dicha resolución parcial podrá efectuarse por los siguientes factores relevantes al objeto del contrato:

  1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborada que hiciera imposible la continuación de la prestación, en este caso se liquidara la parte del contrato efectivamente ejecutado, siempre y cuando ésta sea de utilidad para MUNICIPALIDAD.

  2. Si se detectara falsedad en la información presentada por el CONTRATISTA

  3. Por la sub. contratación no autorizada por parte de la Municipalidad, cesión o transferencia del contrato

  4. Por restricciones presupuestales.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.1 se realizara mediante Carta Notarial, observando el trámite previsto en el Artículo 226º y 227º del DS. 084-2004-PCM. La resolución del Contrato operará con independencia y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.2 y 7.3 se realizara de pleno derecho a la recepción por EL CONTRATISTA de la Carta respectiva emitida por la Municipalidad.


OCTAVA: REQUISITOS PREVIOS


EL CONTRATISTA a la firma del contrato deberá presentar lo siguiente:


  • Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado para contratar con el Estado. (OBLIGATORIO)

  • Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento del Contratao; (OBLIGATORIO)

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, (DE SER EL CASO).

  • Copia del Certificado actualizado de vigencia de poder del Representante Legal emitido por los Registros Públicos. (OBLIGATORIO)

  • Copia de D.N.I. del Representante Legal del postor.(OBLIGATORIO)

  • Copia del RUC. del Postor (OBLIGATORIO)

  • Copia del Registro Nacional de Proveedores, como proveedor de bienes (Obligatorio)

La NO presentación de la documentación obligatoria dentro del plazo estipulado por la ley, impedirá al postor ganador de la buena Pro proceder con la firma del mismo y considerándolo como desistido a la firma del contrato, dando lugar a la Municipalidad a las acciones pertinentes.


NOVENA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA como garantía entrega Carta(s) Fianza(s) Bancaria(s) y/o Póliza(s) de Caución incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a primera solicitud, sin beneficios de excusión a la favor de LA MUNICIPALIDAD por los conceptos, importes y vigencias, que según el caso fuera:


9.1 DE FIEL CUMPLIMIENTO (OBLIGATORIO)

LA CONTRATISTA entrega a LA MUNICIPALIDAD la Carta Fianza NRO. emitida por el Banco.................... por un monto ascendente a S/. ...................... (................................................... con ....... /100 nuevos soles) como garantía de fiel cumplimiento de la ejecución del presente contrato de acuerdo con lo establecido en el Art. 215º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


LA MUNICIPALIDAD esta facultada para ejecutar las cartas fianzas y si fuera el caso la carta fianza de garantía adicional por el Monto diferencial de Propuesta, cuando la contratista no cumpliera con renovarlas, aun cuando se les hubiese comunicado que existe razón justificada para ello.


DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

Las partes acuerdan someterse a arbitraje organizado y administrado por la Cámara de Comercio de Arequipa, conforme al art. 276 del DS. 084-2004-PCM.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

DECIMA PRIMERA.


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que a tomado conocimiento y se compromete a cumplir las obligaciones señaladas en el presente contrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento


DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES


Forman parte integrante del presente contrato:



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Similar:

Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de torata moquegua
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de torata iconPor subasta inversa
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, correspondiente...
Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de ninacaca
Adquisición de equipos de computo y otros para el proyecto: “mejoramiento de la capacidad operativa de la municipalidad distrital...
Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de comas segunda convocatoria
Organismo que convoca: Municipalidad Distrital de comas plaza de Armas S/n comas
Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de huancaray andahuaylas
Municipalidad Distrital de Huancaray – Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac con domicilio legal en la Plaza de Armas S/n, con...
Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de jose leonardo ortiz chiclayo
Adquisición de Equipos de Computo para la implementación de las oficinas administrativas y para manejo de módulos del siaf en la...
Municipalidad distrital de torata iconMunicipalidad distrital de acora
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras


Descargar 232.08 Kb.