Página principal



Municipalidad distrital de virundo grau

Descargar 1.45 Mb.

Municipalidad distrital de virundo grau





Descargar 1.45 Mb.
Página17/21
Fecha de conversión06.03.2019
Tamaño1.45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.


El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de (02) años.


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.


Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.


IMPORTANTE:


  • De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.



CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS35

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.


Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.



CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Similar:

Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, correspondiente...
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de ninacaca
Adquisición de equipos de computo y otros para el proyecto: “mejoramiento de la capacidad operativa de la municipalidad distrital...
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de comas segunda convocatoria
Organismo que convoca: Municipalidad Distrital de comas plaza de Armas S/n comas
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de huancaray andahuaylas
Municipalidad Distrital de Huancaray – Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac con domicilio legal en la Plaza de Armas S/n, con...
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de torata
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de jose leonardo ortiz chiclayo
Adquisición de Equipos de Computo para la implementación de las oficinas administrativas y para manejo de módulos del siaf en la...
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de torata moquegua
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital de virundo grau iconTreball de Fi de Grau grau d'enginyeria informàtica facultat de Matemàtiques Universitat de Barcelona diseño de un inventario web de productos químicos para la facultad de química javier Sánchez Velamazán
Abstract (Castellano)
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de acora
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras
Municipalidad distrital de virundo grau iconMunicipalidad distrital de pajarillo
Bases estándar de adjudicacion directa pública para la contratación de la ejecución de obras


Descargar 1.45 Mb.