Página principal



CLÁUSULA NOVENA: DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO

Descargar 464.82 Kb.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO





Descargar 464.82 Kb.
Página12/12
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño464.82 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

CLÁUSULA NOVENA: DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO

El área usuaria es la responsable de supervisar y controlar el cumplimiento del Contrato, así como extender la conformidad respectiva, y efectuar las coordinaciones que se requiera con EL CONTRATISTA


CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.


Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA MUNICIPALIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.


CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la entrega del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.



CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual de la prestación, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Según Cronograma



Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.


Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.


CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento; de darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA RESPONSABILIDAD Y CONFIDENCIABILIDAD

EL CONTRATISTA se responsabiliza en forma total por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, así como por los errores, daños o perjuicios que se cause a LA MUNICIPALIDAD o a terceras personas, en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia. Asimismo, se compromete a mantener en forma reservada toda información que obtenga en virtud de la prestación materia del presente contrato.


EL CONTRATISTA se compromete a no divulgar ni transferir a terceros la información a la pudiera tener acceso durante la prestación.


Sin perjuicio de ello, LA MUNICIPALIDAD podrá iniciar las acciones administrativas y/o judiciales a que hubiera lugar.


CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.


Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Capitulo VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.


CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA SELECTIVA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.


CLAUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.


De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica, económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en cinco (05) ejemplares de igual tenor y valor, quedando cuatro (04) en poder de LA MUNICIPALIDAD y uno (01) con EL CONTRATISTA, en el distrito de La Molina el



LA MUNICIPALIDAD”


EL CONTRATISTA”


1 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.


2 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.


46




1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Similar:

Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de
Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, correspondiente...
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de ninacaca
Adquisición de equipos de computo y otros para el proyecto: “mejoramiento de la capacidad operativa de la municipalidad distrital...
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de comas segunda convocatoria
Organismo que convoca: Municipalidad Distrital de comas plaza de Armas S/n comas
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de huancaray andahuaylas
Municipalidad Distrital de Huancaray – Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac con domicilio legal en la Plaza de Armas S/n, con...
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de torata
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de jose leonardo ortiz chiclayo
Adquisición de Equipos de Computo para la implementación de las oficinas administrativas y para manejo de módulos del siaf en la...
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de torata moquegua
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la Calle Torata Nº 53 Torata Moquegua, con ruc. No: 20171880115
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de acora
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras
Municipalidad distrital iconMunicipalidad distrital de pajarillo
Bases estándar de adjudicacion directa pública para la contratación de la ejecución de obras
Municipalidad distrital iconBases administrativas
Municipalidad Distrital de Simón Bolivar, con domicilio en la Plaza Principal de San Antonio de Rancas


Descargar 464.82 Kb.