Página principal



QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Descargar 213.88 Kb.

QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES





Descargar 213.88 Kb.
Página9/10
Fecha de conversión31.08.2018
Tamaño213.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

QUNITA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES


5.1.- DE EL CONTRATISTA


  1. EL CONTRATISTA”, no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, salvo disposición expresa de “LA MUNICIPALIDAD”

  2. EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a la Entidad Financiera fiadora que ha otorgado las garantías para el cumplimiento del presente contrato, cuando esta ha devenido en insolvente por la declaración de quiebra, intervención o liquidación, así como será obligación de la Entidad Contratante a través de su órgano competente, la exigencia del cumplimiento del reemplazo en referencia y la adopción de las medidas necesarias en caso de incumplimiento del reemplazo de la entidad Financiera fiadora.

  3. EL CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento y se somete a todo lo estipulado en las Bases, Ficha Técnica y demás documentación del Proceso de Selección.

  4. EL CONTRATISTA no podrá sub. contratar con terceros la ejecución de todo o una parte del suministro de los bienes contratados, sin previa autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD, pero en ese caso, la responsabilidad total del contrato continuará siendo de EL CONTRATISTA.

  5. EL CONTRATISTA, no podrá alterar ni sustituir parcial o totalmente las características del objeto del contrato.

  6. EL CONTRATISTA Garantiza la calidad del objeto del presente contrato, asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto en la calidad del producto, éste produzca daños y/o perjuicios a terceros o a la MUNICIPALIDAD.

  7. EL CONTRATISTA deberá Suministrar Los bines objeto del presente contrato, de acuerdo con Requerimientos Técnicos de la ficha técnica del proceso y en las oportunidades en que se solicite.

  8. EL CONTRATISTA deberá Informar a la MUNICIPALIDAD respecto de cualquier irregularidad o contratiempo que se produjera con ocasión de la ejecución del presente contrato a fin de realizar las subsanaciones respectivas y/o la toma de desiciones oportunas.



5.2.- DE LA MUNICIPALIDAD


  1. Pagar la contra prestación por el suministro de producto en la forma, monto y oportunidades pactados.

  2. LA MUNICIPALIDAD no esta obligada a recibir el objeto del contrato, fuera de las fechas coordinadas, o si al análisis visual presenta condiciones evidentes de inadecuada calidad o algún tipo de deterioro o variación en cantidades y características diferentes a las adjudicadas, entre otras irregularidades de entrega.

  3. La conformidad de recepción del producto no invalida el reclamo posterior por parte de la Municipalidad por defectos o vicios ocultos conforme a la Legislación Vigente.


SEXTA- PENALIDADES


El retraso injustificado en la ejecución de la prestación, por parte de “EL CONTRATISTA” determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de cada envío.

Para la aplicación de la penalidad por demora injustificada, no será necesaria la comunicación previa al postor ya que toma conocimiento de esta en la presente cláusula.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá el siguiente valor: F = 0.40


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del envió solicitado por el residente de obra), LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento previa notificación y sin perjuicio de las acciones administrativas y legales pertinentes.

NOTA:

La penalidad especificada en esta cláusula es de estricto cumplimiento por parte de la Municipalidad, por lo que el postor no tendrá derecho a reclamo alguno en caso de aplicarse esta, al momento del pago por concepto de los bienes entregados.


SEPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO


7.1.- La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato de conformidad con el inciso art. 225 del D.S. 084-2004-PCM, en los casos que el contratista:

  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

  2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o

  3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

7.2.- De conformidad con el Art. 224-del DS. 084-2004-PCM, LA MUNICIPALIDAD podrá poner fin al contrato por un hecho sobreviviente a la suscripción del presente contrato:

  1. Por mutuo acuerdo.

  2. Por incurrir EL CONTRATISTA en acciones u omisiones que afecten el cumplimiento del presente Contrato.

7.3.- De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, La MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato en forma parcial, sin pago de indemnización por ningún concepto y la liquidación se realizará solo por la parte efectivamente ejecutada, dicha resolución parcial podrá efectuarse por los siguientes factores relevantes al objeto del contrato:

  1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborada que hiciera imposible la continuación de la prestación, en este caso se liquidara la parte del contrato efectivamente ejecutado, siempre y cuando ésta sea de utilidad para MUNICIPALIDAD.

  2. Si se detectara falsedad en la información presentada por el CONTRATISTA

  3. Por la sub. contratación no autorizada por parte de la Municipalidad, cesión o transferencia del contrato

  4. Por restricciones presupuestales.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.1 se realizara mediante Carta Notarial, observando el trámite previsto en el Artículo 226º y 227º del DS. 084-2004-PCM. La resolución del Contrato operará con independencia y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

La resolución por las causales señaladas en el punto 7.2 y 7.3 se realizara de pleno derecho a la recepción por EL CONTRATISTA de la Carta respectiva emitida por la Municipalidad.


OCTAVA: REQUISITOS PREVIOS

EL CONTRATISTA a la firma del contrato deberá presentar lo siguiente:


  • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.(OBLIGATORIO)

  • Garantía de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso; (OBLIGATORIO)

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, (DE SER EL CASO).

  • Copia del Certificado actualizado de vigencia de poder del Representante Legal emitido por los Registros Públicos. (OBLIGATORIO)

  • Copia de la partida electrónica de inscripción en Registros Públicos (OBLIGATORIO)

  • Copia Legalizada de la escritura de la Constitución de la Empresa, (DE SER EL CASO).

  • Copia de D.N.I. del Representante Legal del postor.(OBLIGATORIO)

  • Copia del RUC. del Postor (OBLIGATORIO)

  • Pacto de Integridad


La NO presentación de la documentación obligatoria dentro del plazo estipulado por la ley, impedirá al postor ganador de la buena Pro proceder con la firma del mismo y considerándolo como desistido a la firma del contrato, dando lugar a la Municipalidad a las acciones pertinentes.


NOVENA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA como garantía entrega Carta(s) Fianza(s) Bancaria(s) y/o Póliza(s) de Caución incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a primera solicitud, sin beneficios de excusión a la favor de LA MUNICIPALIDAD por los conceptos, importes y vigencias, que según el caso fuera:


9.1 DE FIEL CUMPLIMIENTO (OBLIGATORIO)

LA CONTRATISTA entrega a LA MUNICIPALIDAD la Carta Fianza NRO. emitida por el Banco.................... por un monto ascendente a S/. ...................... (................................................... con ....... /100 nuevos soles) como garantía de fiel cumplimiento de la ejecución del presente contrato de acuerdo con lo establecido en el Art. 215º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


9.2 GARANTÍA ADICIONAL POR MONTO DIFERENCIAL (DE SER EL CASO)

LA CONTRATISTA entrega a LA MUNICIPALIDAD la Carta Fianza NRO. ............................. emitida por el Banco ...................................................... por un monto ascendente a S/. ...................... (................................................... con ....... /100 nuevos soles) como garantía adicional diferencial, de acuerdo con lo establecido en el Art. 216º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


LA MUNICIPALIDAD esta facultada para ejecutar las cartas fianzas y si fuera el caso la carta fianza de garantía adicional por el Monto diferencial de Propuesta, cuando la contratista no cumpliera con renovarlas, aun cuando se les hubiese comunicado que existe razón justificada para ello.


DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS


Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

Las partes acuerdan someterse a arbitraje organizado y administrado por la Cámara de Comercio de Arequipa, conforme al art. 276 del DS. 084-2004-PCM.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

DECIMA PRIMERA.


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que a tomado conocimiento y se compromete a cumplir las obligaciones señaladas en el presente contrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento


DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES


Forman parte integrante del presente contrato:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Similar:

Por subasta inversa iconAdjudicacion menor cuantia por subasta inversa electronica nº 0016-2009-mdlm-ce
Derivado de la declaratoria de desierto de la adjudicación directa selectiva nº 0001-2009-mdlm-ce por subasta inversa presencial
Por subasta inversa iconAdquisicion de medicamentos
Adjudicación de Menor Cuantía según relación de ítems por Subasta Inversa Electrónica
Por subasta inversa iconBases administrativas
La modalidad de selección de la presente Adjudicación Directa Selectiva es por Subasta Inversa Electrónica
Por subasta inversa iconPrimera convocatoria
Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2014-cep/mdt por Subasta Inversa Electrónica
Por subasta inversa iconDireccion regional de salud junin
Adjudicación menor cuantia por subasta inversa presencial para la adquisición de combustible
Por subasta inversa iconProyecto de pliego de condiciones
Selección abreviada por subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de comun...
Por subasta inversa iconAviso de convocatoria
Ads por subasta inversa electrónica n° 016-2012/gob. Reg. Hvca/cep – 1ra convocatoria
Por subasta inversa iconEmpresa nacional minera enami ep
I condiciones particulares del procedimiento de subasta inversa electrónica de bienes y/o servicios
Por subasta inversa iconAdquisicion de toletes, gases y esposas para la policia municipal
I condiciones particulares del procedimiento de subasta inversa electrónica de bienes y/o servicios
Por subasta inversa iconEp petroecuador
Forman parte integrante de los Pliegos del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, los siguientes


Descargar 213.88 Kb.