Página principal



Primera convocatoria

Descargar 0.75 Mb.

Primera convocatoria





Descargar 0.75 Mb.
Página3/6
Fecha de conversión05.08.2018
Tamaño0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Señores

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

CALLE CALICANTO N° 145 - AMARILIS – HUÁNUCO

Att.: Comité Especial ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 047 -2012/GRH

OBJETO DEL PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO


SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR












SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Señores

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

CALLE CALICANTO N° 145 - AMARILIS – HUÁNUCO

Att.: Comité Especial ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 047 -2012/GRH

OBJETO DEL PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO


SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR














CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS


      1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y dos (02) copias


El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos11 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

  1. Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

  1. Declaración Jurada y documentos sustentatorios de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 02) Asimismo, en cumplimiento con lo exigido por los mismos, el postor deberá presentar, para que su propuesta sea admitida, los siguientes documentos:


    1. Formato y documentos sustentatorios de la experiencia del postor exigida en los Requerimientos Técnicos Mínimos, incorporados en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 03) sustentado con copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y Acta de Conformidad, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

    2. Relación del personal propuesto Formato N° 2

    3. Declaración Jurada de compromiso de trabajo del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 04).

    4. Formato y documentos sustentatorios de la experiencia del personal profesional propuesto, que será asignado a la obra, debiendo anexar a ella los contratos, constancias o certificados, consignado en los Requerimientos Técnicos Mínimos (Anexo Nº 05)

    5. Declaración Jurada de disponibilidad de equipo y maquinaria requeridos en los Requerimientos Técnicos Mínimos. (Anexo Nº 06)


  1. Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nº 07.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.


  1. Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 08.


  1. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 09


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.


MUY IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.


Documentación de presentación facultativa:


  1. Para la acreditación de los factores “Experiencia en Obras en General” (Anexo Nº 10) y “Experiencia en Obras Similares” (Anexo Nº 11) deberá requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad.


  1. Para la acreditación del factor “Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto” deberá requerirse: Copia simple de contratos, constancias o certificados. Adicionales a los presentados en el anexo Nº 05


  1. Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la Ejecución de Obras”, se deberá presentar constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en la que acredite que el postor ejecuto o liquido contratos sin que haya incurrido en penalidades.


2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

Se presentará en un (1) original


El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:


  1. Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 12, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberá presentarse también el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta. En el caso de los procesos convocados a suma alzada, dicho presupuesto solo será presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripción del contrato.

      1. Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.


El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:


PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i


c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30


    1. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, adicionalmente a los documentos consignados en la sección general de las Bases, el ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos:


        1. Copia legalizada de DNI del Representante Legal;

        2. Copia legalizada de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; con una antigüedad no mayor de treinta (30) días.

        3. Copia legalizada de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

        4. Copia del RUC de la empresa;

        5. Código de Cuenta Interbancario (CCI).

        6. Original de la constancia de no tener impedimentos de contratar con el Estado

        7. Original de la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.

        8. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100% del monto total del Presupuesto, para cubrir los daños que pueda causar el Contratista a terceras personas, a la Entidad en sus propiedades, bienes y a su mismo personal, por efectos de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este Seguro, no limita la responsabilidad del Contratista en caso que los daños producidos fuesen por suma mayor. Asimismo, el Contratista deberá proporcionar a la Entidad constancia de pago de la prima, en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas.


Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización correspondiente y serán pagos por la Entidad, además se descontará los cargos que corresponden por incumplimiento contractual.


Cualesquiera sean el caso, las Pólizas de Seguros que se acrediten deberán contratarse en forma mancomunada Contratista y/o Entidad, las que serán supervisadas por nuestros Asesores de Seguros, afín de que las condiciones de la Póliza correspondiente cumplan con los requisitos que respalden y garanticen los intereses y Patrimonio de Entidad.


La Póliza Contratada, deberá acreditarse por el Contratista debidamente cancelada por la compañía aseguradora.


Dicha Póliza de Seguros deberá ser previamente aproba­da por la Entidad, estando obligado el Contratista a man­tenerla en vigencia durante el plazo de ejecución de la obra.


        1. Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR).

        2. Original de los certificados de habilidad de todos los profesionales presentados.

        3. Bases Integradas, Expediente Técnico y planos sellados y firmados por El Contratista

        4. Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de obra (PERT-CPM) el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponde.

        5. Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

        6. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.

        7. Documentos que sustenten la propiedad, posesión o el alquiler de los equipos y maquinaria propuestos.

h) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.


Nota.- En el caso de que un Consorcio resulte ganador deberá presentar la documentación correspondiente de cada uno de sus conformantes


    1. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.


La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Huánuco, situado en la Calle Calicanto Nº 145 Amarilis – Huánuco.



2.8 ADELANTOS

2.8.1. ADELANTO DIRECTO


La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta por el 20 por ciento (20 %) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.


2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS


Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento ( 40 %) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, previa presentación de la garantía respectiva.




CAPÍTULO III


TÉRMINOS DE REFERENCIA



El cumplir con los requerimientos técnico mínimos no genera puntaje, sólo otorga derecho a continuar con el proceso.


ENTIDAD CONVOCANTE

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO



Dentro de la Política de Desarrollo del Gobierno Regional Huánuco y en cumplimiento al programa de mejorar las infraestructuras de Educativa de la región, se encuentra previsto la construcción y mejoramiento de centros educativos, por lo cual se realiza la elaboración del presente Términos de Referencia:


ANTECEDENTES:

El proyecto consiste en la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO

Se ha realizado el análisis económico de la inversión preliminar, de acuerdo a los parámetros exigidos por el MEF, mediante el SNIP; cuyo parámetro condicionante es que se sustente la viabilidad económica.

Se ha establecido que el presente proyecto es sustentable desde el punto de vista del impacto social, por muchos años los pobladores de la Localidad del Naranjal, así como los pobladores de las localidades aledañas y otros anexos.

Lo que se quiere es contar con una infraestructura educativa adecuada, en cuanto a seguridad y comodidad, ya que vienen realizando sus actividades escolares en un local no apropiado, inseguro y antipedagógico para esta zona urbana.


El proyecto en mención no sólo permitirá el mejoramiento de la calidad educativa, si no al incremento de la población estudiantil de los sectores antes referidos.



OBJETO DE LA CONTRATACION:

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar a una persona natural o jurídica para la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO; conforme a los parámetros del Expediente Técnico y de la directiva vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.


REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR PARA PARTICIPAR:

Declaración Jurada del postor donde indique:

  1. No tener deudas ni omisiones tributarias con la SUNAT.

  2. No tener sanciones administrativas (Intervenciones Económicas) ni obras rescindidas con el Gobierno Regional Huánuco.



EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL.

El postor deberá demostrar experiencia como ejecutor de obras en general como mínimo una (01) vez del valor referencial, ejecutados en los últimos 10 (Diez) años, contabilizados a la fecha de la presentación de las propuestas, acreditados mediante copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y Acta de Conformidad, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.


EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.

El postor deberá demostrar experiencia como ejecutor de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, como mínimo media (0.5) vez del valor referencial, ejecutados en los últimos 10 (Diez) años, contabilizados a la fecha de la presentación de las propuestas, acreditados mediante copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y Acta de Conformidad, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.


Para trabajos ejecutados en Consorcio, se deberá adjuntar copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y Acta de Conformidad, así como copia del Contrato de Consorcio, donde se indique el respectivo porcentaje de participación. De lo contrario, no podrá considerarse.



OBRAS SIMILARES:

  • Edificaciones de Instituciones Públicas o Privadas y/o Edificios de Viviendas

  • Puestos de Salud y/o

  • Centros de Salud y/o

  • Hospitales.



REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO:


RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil o Arquitecto titulado y colegiado, con experiencia efectiva mínima de 03 años en el ejercicio del cargo de Supervisor o Residente de Obra en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, acreditado con constancias, certificados, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente su participación.


ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil o Arquitecto titulado y colegiado, con experiencia efectiva mínima de 02 años como Ingeniero Residente de Obra, Asistente de Residente de Obra o Supervisor de Obra, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, acreditado con constancias, certificados, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente su participación.


MAESTRO DE OBRA:

Técnico en Construcción Civil o Maestro de Obra, haber ejercido el cargo de Maestro de Obra con experiencia efectiva mínima de 03 años en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, acreditado con constancias, certificados, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente su participación.


IMPORTANTE:

  • Los profesionales propuestos para la ejecución de la obra no podrán ser sustituidos hasta después de la suscripción del contrato. Lo que será posible únicamente cuando se den casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

  • De cada personal propuesto, se deberá adjuntar declaración Jurada de habilidad y copia de DNI.


REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

El postor deberá demostrar que dispone como mínimo de la maquinaria y equipo señalado en el cuadro siguiente, con una antigüedad que no exceda de los últimos 05 años.


El postor presentara documentación que sustente la propiedad, la posesión, compromiso de alquiler de las maquinarias y equipos o una declaración jurada donde se señale que el postor tiene la disponibilidad de las maquinarias y equipos, lo cual será verificado antes de la suscripción del contrato.


RESUMEN DE REQUERIMIENTO MINIMO DE MAQUINARIA Y EQUIPO


ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

1

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11 P3

2

1

MOTOBOMBA DE 10 HP 4“

3

1

EQUIPO DE CORTE

4

1

SIERRA CIRCULAR

5

1

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN

6

1

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50

7

1

MIRAS Y JALONES

8

1

TEODOLITO

9

1

NIVEL TOPOGRAFICO

10

1

CEPILLADORA ELECTRICA

11

1

RETROEXCAVADORA 420f




PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

120 días calendarios



VALOR REFERENCIAL:

S/. 963,362.85

(Son: Novecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos con 85/100 nuevos soles)



BASE LEGAL:

  • D.L. Nº 1017 -2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y su Reglamento.

  • Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

  • Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría N° 072-98-C.G

  • Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.

  • Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

  • Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

  • Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005.

  • Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.

  • Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de Inversión Pública” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01.

  • Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF

  • Normas y Directivas del SNIP




APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico para la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 2194-2012-GRH/PR, en el año 2012.




VIABILIDAD DEL PIP

Que, el proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO”, mediante FORMATO SNIP – 03, Ficha de Registro – Banco de Proyectos y con Código 224679, fue declarado viable por la Oficina de Programación de Inversiones del Gobierno Regional Huánuco, por un monto de S/. 818,145.37 (Ochocientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 37/100 Nuevos Soles).


Mediante, FORMATO SNIP 15, INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP VIABLE determina el monto de inversión del PIP: EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO, S/. 1'089,889.48 (Un Millón Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 48/100 Nuevos soles) cuya modalidad de ejecución es por CONTRATO, con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendarios.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Ordinarios



UBICACIÓN DE LA OBRA:

EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64622 DE LA LOCALIDAD DEL NARANJAL, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO, se encuentra ubicado de acuerdo al presente detalle:


Departamento


Huánuco

Provincia

Puerto Inca

Distrito

Tournavista

Localidad

Naranjal

Zona

Rural

Región Natural

Selva



CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

VOLUMEN I

  • Memoria Descriptiva

  • Especificaciones Técnicas

  • Metrados debidamente sustentados por cada Sub Presupuesto

  • Análisis de costos unitarios

  • Cálculo de Fletes

  • Desagregado de Gastos Generales

  • Valor (Presupuesto) Referencial

  • Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de Precios

  • Cronograma Valorizado de Obra con Programación PERT – CPM y GANTT

  • Cronograma de Desembolsos

  • Requerimiento de Mano de Obra y Equipos

  • Relación de Equipo Mínimo

  • Relación de Materiales a Utilizarse

  • Estudio de Mecánica de Suelos

  • Diseño de Mezclas de Concreto

  • Estudio de Impacto Ambiental

  • Cálculo Estructural en Concreto y Madera

  • Cálculo Hidráulico de las Instalaciones de Abastecimiento de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales.

  • Panel Fotográfico


VOLUMEN II

  • Planos Topográficos del área del proyecto

  • Planos de Arquitectura

  • Planos de Estructuras

  • Planos de Instalaciones Sanitarias

  • Planos del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

  • Planos de Instalaciones Eléctricas

  • Planos de Equipamiento Educativo



FORMA DE PAGO:

Las autorizaciones de pago serán efectuados a la conformidad del Supervisor de Obra o Monitor de Obra y del Sub Gerente de Supervisión de Obra.

Los plazos para el Levantamiento de Observaciones originado por la presentación de una Valorización incompleta indocumentada o de Aspectos Técnicos, serán de responsabilidad del ejecutor de Obra sin derecho a solicitar reconocimiento de gastos generales, por los pagos en los plazos extemporáneos a lo descrito en el Art. 204° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


ADELANTOS:

Serán atendidos de conformidad a lo descrito en el Art. 187° 188° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Hasta el 20% ADELANTO DIRECTO (A solicitud del contratista previa presentación de carta fianza).

Hasta el 40% ADELANTO PARA MATERIALES (A solicitud del contratista previa presentación de carta fianza y sustento según el Reglamento de Contrataciones).


TIPO DE PROCESO

Adjudicación Directa Publica



SISTEMA DE CONTRATACION

Precios a Suma Alzada


CUADRO DE MULTAS APLICABLE EN CONTRATOS DE OBRA


INFRACCION

UNIDAD

UIT

1

No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica.

Por día y ocurrencia

0.20

2

Su personal no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos

Por día y ocurrencia

0.30

3

Su personal no se encuentra en campo sin haber justificado su ausencia ante la Entidad

Por ocurrencia

0.20

4

No cumple con el uso de materiales y equipos de campo (vehículo, medio de comunicación, teodolito)

Por ocurrencia

0.20

5

No tiene al día el cuaderno de obra

Por ocurrencia

0.70

6

No comunica a la Entidad en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.)

Por ocurrencia y por cada punto de trabajo

0.40

7

No cumple con las responsabilidades de pago del salario a su personal incluyendo los beneficiarios sociales de acuerdo a ley

Cada Trabajador

0.60



















CAPÍTULO IV



CRITERIOS DE EVALUACIÓN


PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)


  1. Factor “Experiencia en obras en general” 12


Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5.0) veces el valor referencial (VR) de la obra materia de convocatoria.


Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores.


La experiencia del postor se acreditará con copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.

La calificación se efectuara en forma directamente proporcional a los montos facturados acreditados; asignándose el máximo puntaje al postor (es) que acrediten el mayor volumen facturado, teniendo en consideración que el máximo puntuable es el equivalente a cinco veces el valor referencial.










20 puntos


  1. Factor “Experiencia en obras similares”


Se calificará considerando las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado a dos (02) vez el valor referencial siendo el valor mínimo de cada obra superior al quince por ciento (15%) del valor referencial.


La experiencia del postor se acreditará con copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.


Serán consideradas como Obras Similares al objeto de la convocatoria, todas aquellas que se encuentren señaladas como tales en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


La calificación se efectuara en forma directamente proporcional a los montos facturados acreditados; asignándose el máximo puntaje al postor (es) que acrediten el mayor volumen facturado, teniendo en consideración que el máximo puntuable es el equivalente a una vez el valor referencial.


NOTA:

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general.













30 puntos


  1. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”


La evaluación de este factor se realizará en función a la experiencia en las labores propias del cargo realizadas en Obras Iguales o Similares al objeto de la convocatoria. Debiendo ser adicionales y diferentes a los acreditados en dichos RTM


CARGO

PUNTAJE POR AÑO

PUNTAJE MAXIMO


RESIDENTE DE OBRA


5 PUNTOS

20


ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA


5 PUNTOS

20










40 puntos


  1. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”


Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.


Se utilizara la siguiente fórmula de evaluación:


PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP

=

Puntaje a otorgarse al postor

PF

=

Puntaje máximo del Factor

NC

=

Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor

CBC

=

Número de constancias de buen cumplimento de la prestación


Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.


Notas:

1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN.

















10 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS


LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.


PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.






























CAPÍTULO V



IMPORTANTE:


  • Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.



Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.13


Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO14

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.



CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.


IMPORTANTE:


  • Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:


El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 15


El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 16



CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora17 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.



CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:


  • De fiel cumplimiento del contrato18: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.


IMPORTANTE:


  • Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:


  • El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

  • El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.


La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:


  • Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias19: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



IMPORTANTE:


  • Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO20


LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]21 del monto del contrato original.


EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]22, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos23 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.


Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].25


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.


En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”


  • Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:


CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS26


LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]27.


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos28 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.


La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.


En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”



CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.



CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.


El plazo máximo de responsabilidad de El CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.



CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.


Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.


IMPORTANTE:


  • De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.



CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS29

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.


Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].








LA ENTIDAD”


EL CONTRATISTA”







FORMATOS Y ANEXOS



FORMATO N° 01


1   2   3   4   5   6

Similar:

Primera convocatoria iconInstructivo a las entidades publicas
Convocatoria pública nº ae-01/2012 siga “primera convocatoria –auditoria especial”
Primera convocatoria iconBase s primera convocatoria adjudicación directa pública nº 0004-2007-senasa
Primera Convocatoria de la Adjudicación Directa Pública Nº 0004-2007-senasa “Adquisición de Materiales de Laboratorio”
Primera convocatoria iconCronograma de la primera convocatoria de personal externo de nucleos ejecutores ambito region de puno

Primera convocatoria iconMinisterio de salud adjudicación directa pública sri nº 0006-2006-cep-disa I callao primera convocatoria disa I callao “adquisición de equipos informáticos para la disa I callao”
Ministerio de salud adjudicación directa pública sri nº 0006-2006-cep-disa I callao primera convocatoria


Descargar 0.75 Mb.