Página principal



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Descargar 2.16 Mb.

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento





Descargar 2.16 Mb.
Página24/44
Fecha de conversión05.08.2018
Tamaño2.16 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

      1. Materiales

Todos los materiales a emplearse en la ejecución del contrato deberán cumplir la homologación del MEER en el Catalogo Digital, disponible en la página web http://www.unidadesdepropiedad.com


      1. Mano de Obra

La mano de obra debe cumplir con las normas ecuatorianas de construcción correspondiente al objeto NEC-14.

      1. Metodología de Trabajo


Para alcanzar el objetivo general y específicos del proyecto se propone la siguiente metodología:


  1. El contratista adjudicado, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el administrador y fiscalizador, para revisar el cronograma de trabajo y ajustarlo de ser necesario.

  2. El contratista adjudicado, deberá acercarse a la Unidad de Gestión Ambiental previo el inicio de las actividades constructivas, para constancia de lo cual se suscribirá el acta respectiva.

  3. El Fiscalizador, revisará todo lo ofertado (equipo, instalaciones y personal) por el adjudicatario y para efectos de conformidad se firmarán las actas respectivas, entre contratista adjudicatario y fiscalizador.

  4. Dar inicio de obra, la misma que constará en el acta respectiva.

  5. Se realizará el replanteo del proyecto y en caso de existir novedades serán analizadas por el Fiscalizador el cual dará las conclusiones y recomendaciones al Administrador del contrato, para la aprobación respectiva.

  6. Todos los materiales que provea el contratista serán fiscalizados y aceptados con la respectiva acta firmada entre el fiscalizador y el contratista, considerando que estos cumplan con todos los parámetros técnicos establecidos por el MEER y/o cualquier otra entidad que considere CNEL UN Sucumbíos. Se anexarán al (as) acta(s) de aceptación de materiales los respectivos certificados de calidad de materiales, dichas actas con los certificados serán custodiados por el administrador del contrato y serán parte de la liquidación. Por lo tanto no serán entregados nuevamente por el contratista para la liquidación.

  7. El pago al contratista adjudicado se lo hará mediante la emisión de Planillas por avance de Obra, como establece las políticas del BID previo informe del fiscalizador.

  8. Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, etc.; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.

  9. El contratista adjudicado, construirá la obra en los tiempos previstos y al momento de finalizar, para la liquidación entregará toda la información solicitada por CNEL EP Sucumbíos, en los formatos establecidos en los Manuales y procedimientos correspondientes:


    • Libro de la obra, en la que se anotan todos los trabajos realizados en el periodo del contrato, con las respectivas novedades, se aclara que este libro lo lleva y custodia el contratista adjudicatario y debe reposar en obra, en el cual se debe anotar además las visitas realizadas por el fiscalizador de la obra.

    • Liquidación (cantidad y precio unitario) de materiales aprobados constantes en el contrato –liquidación por poste- Legalizado por el fiscalizador de la obra.

    • Liquidación (cantidad) de materiales desmantelados, legalizado por el fiscalizador de la obra.

    • Liquidación de mano de obra y transporte (cantidad y precio unitario) constante en el contrato y/o aprobados por la autoridad competente. Legalizado por el fiscalizador de la obra.

    • Ingresos o Egresos de Bodega de materiales, legalmente formalizados por los funcionarios competentes.

    • Certificado de contrastación de equipos de medición de energía eléctrica, legalmente formalizados por los funcionarios competentes.

    • Liquidación de suministros, con todos los datos requeridos por el área comercial, debidamente legalizado por los funcionarios competentes.

    • El contratista entregara el archivo digital correspondiente a los planos constructivos de la obra en los formatos CAD y GIS, los mismos que deberán ser validados por el área GIS de CNEL EP UN Sucumbíos.

    • Certificados de cumplimiento de obligaciones con el IESS.

    • Liquidación económica del contrato, que se legalizará por el administrador y fiscalizador de la obra.

    • Memoria fotográfica, con rotulación de postes.

    • Y documentos adicionales que considera la administración y fiscalización asignada al contrato, e incluso documentos que considere pertinente el área jurídica, área financiera y comercial de CNEL EP UN Sucumbíos.

    • Demás Información que sea solicitada por el Fiscalizador, Administrador y Coordinador del programa.

    • Ingreso de los nuevos usuarios al Sistema Comercial.


  1. Con toda la información suministrada por el contratista y fiscalizador como son libro de obra actas de trabajo, informes, fotografías, etc. y la información custodiada por el administrador – actas, certificado de materiales- etc., el administrador de la obra o proyecto, procederá con la liquidación de la misma, solicitando el pago respectivo, la garantía técnica para el efecto, y la legalización del acta provisional.


  1. Desde la firma del acta provisional, hasta la legalización del acta definitiva, el fiscalizador del contrato o el funcionario delegado por la máxima autoridad, realizará visitas programadas mensuales para verificar en buen funcionamiento de los trabajos realizados, en caso de que ocurra alguna novedad, esta se reportará al contratista el cual deberá realizar las subsanaciones respectivas, sin costo para CNEL, tal como se establece en la Ley de contratación pública.


  1. Luego de transcurrido el periodo de 180 días, agregándose los periodos de subsanación, se procederá a legalizar el acta definitiva de recepción de los trabajos.


  1. Luego de transcurrido el tiempo de garantía técnica, esta queda sin efecto al no reportarse daños en la red, acorde con la garantía estipulada.


Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de proyecto.


Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional y definitiva.



1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44

Similar:

República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconRepública del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores Banco Interamericano de Desarrollo documentos de licitación documento para la Contratación de Obras Menores
Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundación). El texto principal se refiere a los contratos basados en precios...
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconDocumentos de licitación documento para la Contratación de Obras Menores Contratación de
Construcción de Pavimento Municipal, Ubicado en el Casco Urbano, Municipio de Liure (Cód. 105076), Departamento de El Paraíso
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconDocumentos estandar de licitacion pública (lpn) para méxico contratación de Obras Menores Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundia Estos documentos son consistentes con las Políticas para la Adquisición de...
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconDocumentos estandar de licitacion pública (lpn) para méxico contratación de Obras Menores Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial Septiembre 2008 Prefacio
Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundia Estos documentos son consistentes con las Políticas para la Adquisición de...
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconDocumentos estándar de licitación contratación de Obras Menores Banco Mundial Washington, D. C. Abril de 2008
Si se contemplan contratos múltiples para la ejecución de las obras según lo estipulado en la subcláusula de las ial, la evaluación...
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconInstrucciones generales
El Documento Base de Contratación (dbc) para la Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública por Convocatoria Pública...
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconDocumento para la Contratación de Obras Menores Contratación de: Subproyectos Descentralizados de Obras Menores de Choloma, Departamento de Cortés Lote 1: Construcción Gradas
Lote 1: Construcción Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Ruta Segura) Colonia Cedén, Código 105444
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconBases estándar de licitación pública obras
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconBases estándar de licitación pública para la contratación de bienes
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras
República del ecuador documentos de licitación pública nacional contratación de Obras Menores iconDocumentos de licitación documento para la Contratación de Obras
Diseño, Construcción y Adquisición de Bienes para el Edificio de la Dirección General de la Policía Nacional ubicado en la Aldea...


Descargar 2.16 Mb.