Página principal



Superintendencia nacional de administración tributaria

Descargar 0.76 Mb.

Superintendencia nacional de administración tributaria





Descargar 0.76 Mb.
Página19/20
Fecha de conversión13.12.2018
Tamaño0.76 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

PUNTAJE ADICIONAL

En aplicación de la Ley N° 27633 que modifica la Ley N° 27143 "Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional", sus normas modificatorias y complementarias; se agregará un 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las propuestas de servicios prestados dentro del territorio nacional.


Asimismo, para que un consorcio pueda acceder a la bonificación indicada en el párrafo precedente, todas las partes integrantes del consorcio deben cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.7 de la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE.


MODELO DE CONTRATO


Conste por el presente documento, el Contrato de........................................................ que celebran de una parte la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en adelante LA SUNAT, con RUC N° 20131312955, con domicilio en Av. Garcilaso de la Vega N° 1472, Lima, debidamente representada por el Intendente Nacional de Administración, Señor ......................, identificado con DNI ............... quien actúa facultado por el artículo 78º del Reglamento de Organización y Funciones de SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM y de la otra parte ........................................ en adelante LA EMPRESA, con RUC N° ................, con domicilio en ...................................., debidamente representada por ........................., identificado con DNI ................con poder inscrito en el asiento .............. ficha .............del Registro Mercantil de Lima, de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en las cláusulas siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA : ANTECEDENTES


Con fecha. ........de.......... del 2006, se llevó a cabo el Concurso Público N° 0028-2006-SUNAT/2G3100 – Segunda Convocatoria, con el objeto de contratar una empresa que realice el servicio de Telecobranza para LA SUNAT, según lo establecido en las Bases del Concurso Público N° 0028-2006-SUNAT/2G3100 – Segunda Convocatoria, que como Anexo N° 01 forma parte integrante de este contrato.


Con fecha ..................... de 2006, LA EMPRESA obtuvo la Buena Pro en el citado proceso de selección, con su propuesta ascendente a ................................. incluido IGV.


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO


Por el presente documento LA EMPRESA se obliga con LA SUNAT a brindarle el servicio, según lo establecido en las Bases del Concurso Público N° 0028-2006-SUNAT/2G3100- Segunda Convocatoria, como Anexo N° 1, forman parte integrante de este contrato.


Queda entendido que LA EMPRESA no podrá alterar, modificar ni sustituir las características y ofertas señaladas en su Propuesta Técnica y Económica respectivamente, presentadas por la misma en el citado proceso que, como Anexo N° 2, forma parte de éste contrato.


CLÁUSULA TERCERA: CONTRAPRESTACION


LA SUNAT abonará a LA EMPRESA, como contraprestación la suma total de ............(..........) incluido el IGV.


Este monto cubre además del servicio, los gastos generales, imprevistos y cualquier otro gasto en que tenga que incurrir LA EMPRESA para el cumplimiento de sus obligaciones, de modo que en ningún caso LA SUNAT quedará obligada a pagos adicionales al fijado en la presente cláusula.


CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO


LA SUNAT efectuará los pagos de cada lote culminado, dentro de los 10 días siguientes de obtenida la Conformidad del Servicio y la presentación de los comprobantes de pago respectivos, teniendo en consideración lo siguiente:


Monto a Pagarse por Lote = (Costo fijo) x (Cantidad de Deudores Atendidos por Lote) + (Comisión Variable) x (Monto Recuperado por Lote)


Asimismo, el Contratista deberá tomar en cuenta que SUNAT, pagará el servicio dentro de los diez (10) días posteriores a la Conformidad del Servicio por parte de la División de la Deuda y Cobranza de la Intendencia Regional Usuaria, según lo indicado en el numeral XIII de las presentes bases, y a la presentación del comprobante de pago respectivo.


Los pagos serán efectuados mediante abonos directos en la cuenta corriente o cuenta de ahorros de LA EMPRESA, en el Banco que establezca LA SUNAT o Cheque de Gerencia a recabar por LA EMPRESA en el Banco que establezca LA SUNAT.


CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS Y DOCUMENTOS


A la suscripción de este contrato, LA EMPRESA entrega a LA SUNAT los siguientes documentos:


  1. Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

  2. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, otorgada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

  3. Documento de identidad del representante legal (fotocopia)

  4. Poder del representante legal de la empresa (copia simple de la inscripción en Registros Públicos).

  5. Formalización del contrato de consorcio, de ser el caso.

  6. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto de ... ............

  7. Garantía Adicional por el Monto Diferencial de Propuesta, de ser el caso.


En caso que el plazo de vigencia del contrato sea ampliado, las vigencia de las garantías indicadas en la presente Cláusula deberán ser ampliadas por el mismo plazo.


Las MYPES pueden optar, como alternativa a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por autorizar la retención del diez por cien (10%) del monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número de pagos a realizarse, de forma prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato, de conformidad con el artículo 21º de la Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.


En caso que el plazo de vigencia del contrato sea ampliado, la vigencia de las garantías indicadas en la presente Cláusula deberá ser ampliada por el mismo plazo.


CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA.

 

El contrato tendrá vigencia a partir del día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene hasta que la División de Control de la Deuda y Cobranza de la Intendencia usuaria de la SUNAT, otorgue la conformidad de la última prestación efectuada a cargo del postor.

 

LA EMPRESA deberá ejecutar el servicio materia del presente contrato hasta agotar la totalidad del monto contratado.

 

El plazo y lugar de entrega de las prestaciones, objeto del presente proceso de selección, serán los establecido de acuerdo a lo ofertado por la empresa en su oferta técnica :...... días calendario

 

De conformidad con lo establecido en el articulo 42º de la Ley y 232º del Reglamento, para los efectos del presente proceso, el Contratista podrá solicitar que el calendario definido para la iniciación del servicio, puede ser prorrogado por cualquiera de las siguientes causas:

 

- Atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad

- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la SUNAT y

- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual.

 

Para tal efecto, el Contratista mediante solicitud escrita deberá informar las causas del retraso dentro de los siete (7) días hábiles de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, en la División de Compras (Av. Gamarra N° 680 - 4to. Piso - Chucuito - Callao).

 

La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en idéntico plazo, computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud, para lo cual se procederá a la suscripción de la Addenda correspondiente.

 


CLÁUSULA SÉTIMA: PENALIDADES


Si el Contratista favorecido con la adjudicación se negara a suscribir el contrato, o presentar las correspondientes cartas fianzas, en los plazos establecidos según las presentes bases, LA SUNAT comunicará tal hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin de que imponga la sanción de suspensión o inhabilitación del Contratista. Similar acción procede si se detectara falsedad en la información presentada.


LA EMPRESA tiene la obligación de aplicar el proceso de Telecobranza a todos los Contribuyentes con deuda impaga y no observada, dentro de los plazos y parámetros establecidos (9 y 20 días hábiles) independientemente del monto de la deuda. En caso que el Proveedor no gestione la cobranza de un grupo de contribuyentes, no se le pagará el costo fijo correspondiente a este grupo y adicionalmente se le aplicará una multa equivalente al doble del costo fijo por cada contribuyente no gestionado.



Se entiende “no gestionar la deuda” de un contribuyente, cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones :

  • Omite realizar llamadas, teniendo el número telefónico válido (7 dígitos y que corresponda a la codificación de Lima y Callao, etc),. a los deudores que no hubieran regularizado su omisión (pago u otra obligación tributaria) ó cuya deuda no se encuentre observada.

  • Incumple con realizar el número de intentos establecidos para lograr el contacto, a los deudores que no hubieran cancelado ó cuya deuda no se encuentre observada.

  • Omite remitir el aviso de cobranza a los deudores que no hubieran cancelado ó cuya deuda no se encuentre observada (en caso del proceso “A”).

Se define por deuda observada, aquella deuda entregada al Contratista, sobre la cual posteriormente a su envió, SUNAT le informa algún evento que suspenda las acciones de Telecobranza.

En caso SUNAT apruebe una modificación en la estrategia ó en las acciones de Telecobranza y como consecuencia del cambio, el Contratista incurra en acciones consideradas de “no gestión de deuda”, quedará eximido de la penalidad.


Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula, SUNAT tendrá la facultad de supervisar el cumplimiento de lo establecido en el presente contrato. Para ello designará a un funcionario quien tendrá la facultad de verificar, sin previo aviso, la correcta ejecución de las acciones encargadas al Contratista. Estas acciones de control de parte del funcionario de SUNAT designado, se podrá realizar en cualquier fase del proceso y dentro del horario de prestación del servicio.


Si el contratista incurriera en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones materia del contrato, la SUNAT le aplicará una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo al siguiente detalle:

  • En el caso de los procesos “A” y “B” hasta por un monto equivalente al 0.10% de la deuda remitida para su gestión.

  • En el caso de los demás procesos, hasta por un monto equivalente al 5% del monto fijo a pagar por la gestión del lote remitido.


LA SUNAT para el control de la calidad del servicio, se utilizará el UPTIME, señalados en el numeral 15 de las especificaciones técnicas contenidas en las bases del CP N° 0028-2006-SUNAT/2G3100- SEGUNDA CONVOCATORIA.

La penalidad mensual estará en función al resultado del UPTIME según la siguiente tabla:


Rango de Uptime

Penalidad (1)

< 99%, 100% ]

0%

< 98%, 99% ]

1%

< 97%, 98% ]

2%

< 96%, 97% ]

3%

< 95%, 96% ]

4%

< 94%, 95% ]

5%

Menor o igual a 94%

5% (2)

(1) Porcentaje del pago mensual por enlace

(2) Se acumula para efectos de resolver el Contrato


LA SUNAT podrá resolver el Contrato si LA EMPRESA incurre, en 3 oportunidades, en un UPTIME igual o inferior al 94% durante la vigencia del contrato.


De presentarse una situación excepcional que impida a LA EMPRESA cumplir con los plazos de respuesta establecidos, éste podrá enviar una Carta a LA SUNAT exponiendo los motivos técnicos que originaron la situación. Si LA SUNAT encuentra justificadas y aprueba las razones expuestas, no se contabilizarán las horas de exceso incurridas para el cálculo del UPTIME.


CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD


En cada oportunidad que se requiera efectuar un pago, será necesaria una conformidad de parte del área de Control de la Deuda y Cobranza de la dependencia usuaria de LA SUNAT según lo indicado en el numeral XIII de las presentes bases, la cual la emitirá en un plazo no mayor de 10 días, para lo cuál tendrá en consideración que el Contratista haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el contrato correspondiente.


En caso de haber observaciones, estas serán descritas en un Acta, y LA EMPRESA, tendrá un plazo máximo de diez (10) días para subsanarlas. De vencer el plazo otorgado y el Contratista no cumpliera con subsanarlas, LA SUNAT podrá dar por concluido el contrato y ejecutar la garantía establecida en la Cláusula Quinta.


CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO


Serán causales de Resolución del Contrato las siguientes:


  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, a pesar de haber sido requerido para ello.

  2. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación a su cargo, a pesar de haber sido requerido para corregir esta situación.

  3. Haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

  4. La SUNAT podrá resolver el Contrato si el Contratista incurre, en 3 oportunidades, en un UPTIME igual o inferior al 94% durante la vigencia del contrato al que se refriere el numeral 14.2 del Anexo N° 6 – Términos de Referencia.

  5. No cumpla con la recuperación de al menos el 80% del indicador de gestión mínimo fijado. Hasta en 3 oportunidades (lotes), durante la vigencia del contrato.


En los casos señalados, LA SUNAT podrá resolver el Contrato, mediante una comunicación escrita remitida notarialmente a LA EMPRESA.


CLÁUSULA DÉCIMA : PROHIBICION DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL


LA EMPRESA no podrá transferir parcial ni totalmente las obligaciones que por este contrato asume, y tendrá la responsabilidad directa y total por la ejecución y cumplimiento del mismo.


CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SUBCONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD


LA EMPRESA podrá subcontratar parte de sus prestaciones, previa aprobación de LA SUNAT, manteniendo la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a ésta última.


CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONTROVERSIAS


Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecución y/o interpretación del presente contrato, será resuelta de manera definitiva mediante conciliación o arbitraje de derecho conforme a las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, su Reglamento y la Ley General de Arbitraje.


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO LEGAL


Para los efectos del presente contrato, ambas partes señalan que sus domicilios legales son los consignados en la introducción del mismo. Cualquier cambio deberá ser comunicado por escrito y remitido notarialmente a la otra parte, surtiendo efectos legales a partir de recibida la comunicación.


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: NORMAS APLICABLES


En todo lo no previsto por el presente Contrato, las Bases Administrativas del Concurso Público N° 0028-2006-SUNAT/2G3100 - Segunda Convocatoria y la propuesta de LA EMPRESA que obtuvo la Buena Pro, documentos que forman parte del mismo, se aplicará lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.S. N° 083 y 084-2004-PCM, respectivamente.


Suscrito en Lima a los .......... días del mes de ......................... de 2006.

.





p. LA EMPRESA p. LA SUNAT





PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA SUNAT

VINCULADOS AL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN




1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Similar:

Superintendencia nacional de administración tributaria iconSuperintendencia nacional de administracion tributaria
Resolución Coactiva en la Ejecutoría Coactiva Centralizada de la intendencia nacional de control aduanero de la Superintendencia...
Superintendencia nacional de administración tributaria iconResolución Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
Supremo N.º 010-2009-ef, establece que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -sunat aprobará los procedimientos,...
Superintendencia nacional de administración tributaria iconFlash Informativo N° 102- 2017
Y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Superintendencia nacional de administración tributaria iconI r-or-15 nstructivo de llenado cuestionario de verificación de origen sgp´s / gpt
Número de Identificación Tributaria de acuerdo a registro de la Superintendencia de Administración Tributaria -sat
Superintendencia nacional de administración tributaria iconSuperintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria intendencia lima anexo r. I. 023-0241018212
Publicado el 2 de setiembre de 2016 en el Boletín Oficial del Diario “El Peruano”
Superintendencia nacional de administración tributaria iconSuperintendencia nacional de aduanas y de administracion tributaria
Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley
Superintendencia nacional de administración tributaria iconSuperintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria sunat
...


Descargar 0.76 Mb.